《建设工程施工合同标准范本(5篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同标准范本(5篇)(33页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工合同标准范本建设方:以下简称甲方施_:以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质保量的完成本工程,经双方协商成达协议如下:一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。二、单价,按建筑面积计算,每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。三、质量要求:主体二层上下垂直误差应在2公分之内,不能超过2公分,砂浆应饱满,装修抹灰要求中级,偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固,无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝,地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角,其它装修应符合施工规范。四、主体结构要求,板面筋布150150,扎筋应按建筑施
2、工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作,混凝土浇灌要求,立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20,立柱,梁无空洞和露筋,楼面平整无裂缝。五、乙方在施工期间应做好安全防护设施,保证安全第一,质量第一,如在施工过程中,发生自身伤亡和第三者伤亡事故,一切后果应由乙方负责,甲方不负任何责任。六、付款办法:乙方在施工中途要求付款,甲乙双方协商支付,待工程全部完成验收合格后一次性付清。七、本协议一式二份,甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建设工程施工合同标准范本(二)(3)承包人可代为调剂
3、串换的材料:_(4)到货地点与一览表不符:_(5)供应数量与一览表不符:_(6)到货时间与一览表不符:_27.6发包人供应材料设备的结算方法:_28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定:_八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定:_32.6中间交工工程的范围和竣工时间:_十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:_本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:_本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:_双方约定的发包人其他违约责
4、任:_35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:_本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:_双方约定的承包人其他违约责任:_37、争议37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:(1)请_调解;(2)采取第种方式解决,并约定向仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:_分包施工单位为:_39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定:_40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下:(1)发包人投保内容:_发包人委托承包人办理的保险事项:_(2)承包人投保
5、内容:_41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下:_(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。(3)双方约定的其他担保事项:_46、合同份数46.1双方约定合同副本份数:_47、补充条款附件1:承包人承揽工程项目一览表(略)附件2:发包人供应材料设备一览表(略)附件3:工程质量保修书(略)建设工程施工合同标准范本(三)甲方:乙方:按照中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称:工程地点:工程内容:承包范围:1.2开工
6、日期:竣工日期:总日历日期:1.3质量等级:1.4合同价款:第2条合同文件及解释顺序第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律3.1合同语言:3.2适用法律法规:3.3适用标准、规范:第4条图纸4.1图纸提供日期:4.2图纸提供套数:4.3图纸特殊保密要求和费用:第5条甲方驻工地代表5.1甲方驻工地代表及委派人员名单:5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):第6条乙方驻工地代表第7条甲方工作7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求:7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:7.4工程
7、地质和地下管网线路资料的提供时间:7.5办理证件、批件的名称和完成时间:7.6水准点与座标控制点位置提供和交验要求:7.7会审图纸和设计交底的时间:7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:第8条乙方工作8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求:8.2提供计划、报表的名称、时间和份数:8.3施工防护工作的要求:8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求:8.5对施工现场交通和噪音的要求:8.6成品保护的要求:8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:8.8施工场地整洁卫生的要求:第9条进度计划9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:9.2甲方代表批准的时间第10条延期
8、开工第11条暂停施工第12条工期延误第13条工期提前第14条检查和返工第15条工程质量等级15.1工程质量等级要求的经济支出:15.2质量评定仲裁部门名称:第16条隐蔽工程、中间验收16.1中间验收部位和时间:第17条试车第18条验收和重新检验第19条合同价款及调整19.1调整的条件:19.2调整的方式:第20条工程预付款20.1预付工程款总金额:20.2预付时间和比例:20.3扣回时间和比例:20.4甲方不按时付款应承担的违约责任:第21条工程量的核实确认21.1乙方提交工程量报告的时间和要求:第22条工程款支付22.1工程款支付方式:22.2工程款支付金额和时间:22.3甲方违约的责任:第
9、23条甲方供应材料设备23.1甲方供应材料、设备的要求(附清单):第24条乙方采购材料设备第25条设计变更第26条确定变更价款第27条竣工验收27.1乙方提交竣工资料和验收报告的时间:27.2乙方提交竣工图的时间和份数:第28条竣工结算28.1结算方式:28.2乙方提交结算报告的时间:28.3甲方批准结算报告的时间:28.4甲方将拨款通知送达经办银行的时间:28.5甲方违约的责任:第29条保修29.1保修内容、范围;29.2保修期限:29.3保修金额和支付方法:29.4保修金利率:第30条争议30.1争议的解决程序:30.2争议解决方式:第31条违约31.1违约的处理:31.2违约金的数额:3
10、1.3损失的计算方法:31.4甲方不按时付款的利息率:第32条索赔第33条安全施工第34条专利技术、特殊工艺和合理化建设第35条地下障碍和文物第36条工程分包36.1分包单位和分包工程内容:36.2分包工程价款的结算办法:第37条不可抗力37.1不可抗力的自然灾害认定标准:第38条保险第39条工程停建或缓建第40条合同生效与终止40.1合同生效日期:第41条合同份数:41.1合同副本份数:41.2合同副本的分送责任:41.3合同书制定费用:合同订立时间:_年_月_日发包方(章):承包方(章):地址:_ 地址:_法定代表人:_ 法定代表人:_委托代理人:_ 委托代理人:_电话:_ 电话:_电挂:
11、_ 电挂:_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 帐号:_邮政编码:_ 邮政编码:_鉴(公)证意见:经办人:鉴(公)证机关(章)_年_月_日附件一:建设工程施工合同条件和建设工程施工合同协议条款的使用说明建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成了建设工程施工合同示范文本(以下简称示范文本)。合同条件是根据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例对承发包双方权利义务作出的规定,除双方协商一致对其中的某些条款作出修改、补充或取消外,都必须严格履行。由于合同标的_建设工程的内容各不相同,工期造价也就随之变动,承发包双方的自身条件、能力、施工现场的
12、环境和条件也都各异,双方的权力、义务也就各有特性。因此,合同条件也就不可能完全适用于每个具体工程,需要进行必要的修改、补充,即配之以协议条款。协议条款是按合同条件的顺序拟定的,主要是为合同条件的修改补充提供一个协议的格式,承发包双方针对工程的实际情况,把对合同条件的修改补充和不予采用的一致意见按协议条款的格式形成协议,合同条件和协议条款就是双方统一意愿的体现,成为合同文件的组成部分。这了使承发包双方在签订合同时能更好地使用合同条件,对施工中可能出现的问题尽量事先达成协议或确立解决的原则,并使协议尽可能准确、严密,以减少扯皮,保证施的工顺利进行。我们编制了这个使用说明,供承发包双方在签订合同时参考。采用招标发包的工程,合同条件应是招标书的组成部分,发包方对其修改、补充或不予采用的意见,要在招标书中说明。承包方对招标书的说明是否同意及本身对合同条件的修改、补充和不予采用的意见,也要在投标书中一一列出。中标后,双方将协商一致的意见写入协议条款。不采用招标发包的工程,在要约和承诺时,都要把对合同条件的修改、补充和不予采用的意见一一提出,将取得一致的意见写入协议条款。下面对协议条款的使用加以说明:发包方(以下简称甲方):可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体,也可以