《GE风机一年期维护承包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《GE风机一年期维护承包合同.doc（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、国华(东台)风电有限公司风电场风机一年期维护承包合同发包人：国华(东台)风电有限公司(以下简称发包人)承包人：江苏天赋新能源工程技术有限公司(以下简称承包人) 年 月 日合同签订地：发包人公司所在地第一部分 协议书发包人：国华(东台)风电有限公司承包人：江苏天赋新能源工程技术有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就国华(东台)风电有限公司风电场风机维护等事项协商一致，订立本合同。1、工程概况工程名称：国华(东台)风电有限公司风电场GE风机一年期维护(以下简称本工程)工程地点：国华(东台)风电场 工程内容：国华(
2、东台)风电有限公司风电场GE风机一年期维护工作 2、合同工期开工日期： 以发包人通知日期为准 3、质量标准工程质量标准：按照附件一标准执行，且符合同行业通常的验收标准。4、合同价款本工程为“交钥匙工程”，合同总价为固定总价。合同价款为：单价每台人民币3860元，合计158260元（大写：壹拾伍万捌仟贰佰陆拾圆整）。5.本工程为风机维护工程，承包人向发包人承诺按照合同约定施工、发包人在每台风机维护工作完成后进行验收，工作合格在维护工作报表签字后视为本台风机维护工作完成。6、合同生效 7.1合同订立时间：_以实际签字日期为准 _7.2合同订立地点：_ 发包人公司所在地 7.3本合同双方约定：本合同
3、自发包人、承包人双方盖章及其法定代表人或委托代理人签字之日起生效，工程完成保修并返还质保金后终止。(此页以下无正文)风机维护细则1、承包人：江苏天赋新能源工程技术有限公司。2、维护类型：风机一年期维护。3、要求：一年期维护组由46名技术人员组成。4、风机维护价格：3860元/台风机。5、维护41台GE风机，共计158260元，(大写：壹拾伍万捌仟贰佰陆拾圆整)。6、风机型号：GE1.5S。7、包含在报价中的服务内容：7.1、工作范围内包括的定期维护项目（详见附件一）。7.2、维护技术人员的工资、日常食宿、通讯费、保险费、交通费。7.3、维护技术人员的安全用具：安全帽、安全带、安全鞋、滑块。7.
4、4、随维护风机发生的故障处理。（风机零部件损坏引发故障排故维修由发包人负责）8、不包含在报价中的服务内容：8.1、维护所需易耗品的供应。8.2、维修备品备件的供应。9、维护工期：9.1、风机一年期维护(详见附件一)：每组每天 一 台，一年期维护工程应在开工后 两 月内完成。9.2、因发包人、天气、自然灾害等原因造成的工作延误时间除外。10、其他因素10.1、承包人每天每组人员必须完成一台风机维护，每周休息一天，承包人应根据发包人要求，做出工作进度计划。10.2、如由于非发包人原因造成工作停滞，工期停滞超过10天，发包人有权解除合同，承包人应承担发包人因此造成的一切损失。11、进度计划承包人提供
5、施工进度计划的时间：合同生效后 十 日内。12、工期延误12.1双方约定工期顺延的其他情况：除发包人书面同意外，不允许工期顺延。12.2 因下列原因造成工期延误，经发包人批准后工期相应顺延：（1）因不可抗力的因素造成连续停工30天以上时。（2）发包人由于非本身的原因不能履行合同。12.3承包人在12.1款规定的情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。13、工程质量13.1、本工程应达到国家或专业的质量检验评定标准的优良等级，承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工。13.2、承包人
6、自报的质量等级标准为合同约定条件。13.3、承包人的质量承诺。14、检查和返工工程经发包人验收如达不到约定条件，发包人可要求承包人返工，直至达到合同约定条件。并由承包人承担返工费用。返工一次后仍达不到约定条件，承包人承担违约责任，并按合同价格13支付赔偿金。因风机故障、漏油等自身原因导致定检工作量明显超出正常水平，经发包人确认1天无法完成的，每组每增加1天工作量发包方另行补贴3860元。15、安全施工承包人应按国家、行业部门及神华集团公司、国华能源投资公司及国华(东台)风电有限公司有关安全施工规定进行安全施工，并承担其自有人员在工作中的全部安全责任。16、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(
7、进度款)支付的方式和时间：16.1、发包人应在承包人工作人员进入现场后预付工程款的 20 %。16.2、在工程竣工验收合格后支付合同总价的 70 %，剩余 10 %留作质保金，在工程完成后60 日内一次付清。16.3、承包人在发包人付款前(含预付款)须提供技术服务税务发票。17、由于承包人的原因造成风机故障或缺陷，除承包人自费修复和弥补达到设计要求外。尚应视情节轻重，处以不超过合同总价5%的罚款。18、承包人未经发包人事先书面同意，对工程项目进行分包或转包，发包人有权对承包人处以合同总价5%以下金额的罚款，此外由于分包或转包单位进入现场对发包人造成工程质量等损失的由承包人负责赔偿。19、上述违
8、约责任处罚金额累计不超过合同总价的15。20、由于承包人严重违约，发包人有权将承包人逐出现场。此时承包人在现场的机具未经发包人许可不能运出现场，并应赔偿发包人由此而造成的损失。21、补充条款21.1每年年末发包人将承包人在当年的合同执行情况进行评估，因承包人未能按时履行本合同而对发包人造成的损失和影响，发包人有权扣除承包人一定的当年承包费用。21.2发包人除允许因特殊情况变更所造成的工期延长外，不以任何原因延长承包人的工期。21.2发包人不承担任何因工期拖延所产生的各项费用，如窝工补偿等。21.3如发包人认为承包人造成的工期拖延对发包人已产生实质性影响，发包人有权将承包人剩余的工作量转包给另一
9、方，并要求承包人承担相应的费用和赔偿责任。21.4本合同履行过程中产生的一切争议由双方协商解决，经协商达不成一致的，双方同意将争议提交发包人所在地人民法院诉讼解决。21.5质保期内，如因承包人原因工程质量发生问题的，承包人应负责无偿维修，并承担由此给发包人造成的损失。21.6如因发包人原因使工程延期超过1个月，发包人因应承担承包人相应的费用。22、因工作需要发包人需对承包人员工进行业务培训时，承包人不应承担任何培训费用。23、如续签合同，发包人应优先选择承包人作为合作伙伴，另除本合同以外的其他业务，发包人需外包的情况下优先选择承包人承包。24、发包人如须用承包人员工进行合同外的工作时，应付给承
10、包人相应的工作费用。发包人：国华(东台)风电有限公司单位代表：开户行：中国银行东台支行账号：38793508091001税号：320981782727166地址：江苏省东台市迎宾大道15号电话：0515-85309817年月日承包人：江苏天赋新能源工程技术有限公司单位代表：开户行：账号： 税号：地址： 电话：年月日附件一风机维护报告GE风机一年期维护风机编号： 序号项目要求及检查要求维护人员签名备注控制柜内1导线及其端子检查接触紧固，无异味2过滤元器件检查及清洁检查完好，清除滤网上的灰尘3变频器及相关部件的外观检查检查无异味，无元器件损坏4变频器冷却系统检查冷却液充足，冷却管道无渗漏5UPS测
11、试（塔基4F5开关）断开UPS230v输入电源能持续3分钟 6紧急照明测试断开照明230v输入电源，紧急照明能持续1小时塔筒内7塔基内外圈螺栓紧固及外观检查，检查无腐蚀损坏，300KN/675Bar，用拉拔器紧固所有螺栓9792Nm8塔筒法兰连接螺栓：2800Nm，抽检10%，若有一个转动20则紧固所有螺栓6425Nm9塔筒外观及螺栓检查腐蚀，油漆，裂纹检查无腐蚀，油漆脱落，裂纹现象10电源及控制电缆的检查检查紧固，绝缘破损，电缆无扭曲11偏航轴承塔顶法兰2000Nm，抽检10%，若有一个传动20则紧固所有螺栓，不得松动任一螺栓4590Nm12平台、铰链盖、扶梯和跌落保护检查检查无腐蚀，破损现
12、象，连接紧固机舱内13偏航减速箱油位检查检查无泄漏，齿轮无噪音油位正常14偏航齿轮刷油脂刷CeplattynBL，加满自动润滑罐15偏航铜套的检查检查所有铜套，若任意一个49mm应全部更换，用力矩扳手紧固铜套100+300偏航铜套数据：16偏航铜套加注油脂加注400克mogul17偏航底座板-偏航轴承2800Nm，抽检10%，若有一个传动20则紧固所有螺栓6425Nm18偏航轴承加注油脂加注400克Fuchs Gleitmo 585K19电缆扭曲安全开关检查，固定20主轴与轮毂连接螺栓2800Nm，抽检10%，若有一个传动20则检查所有螺栓6425Nm21主轴承基座螺栓紧固3500Nm，紧固所
13、有螺栓，若有一个可以转动，应做好记录，8032Nm22主轴承的润滑清理废油旨，加注800克FAG23检查主轴承碳刷20mm更换24齿轮箱低速轴收缩盘螺栓1700Nm，抽检10%，若有一个传动20则紧固所有螺栓3901Nm25齿轮箱连接-底座螺栓2800Nm，抽检10%，若有一个传动20则紧固所有螺栓6425Nm26齿轮箱目视检查：泄漏，油位)泄漏，破损检查：噪音检查无渗漏损坏，油位正常，声音正常27取油样28清洗滑环29更换滤芯检查有无铁屑，更换30检查呼吸器如变色情况严重，更换新呼吸器31制动盘刹车片的测量小于27mm时更换32刹车液压系统检查油位正常，无泄露33发电机前后轴承润滑清理废油脂前后各加注70克Kluber34发电机碳刷检查主碳刷30mm更换，接地碳刷16mm更换35制动器螺栓的紧固670Nm36发电机对中对中数据：37灭火器检查检查完好、压力正常38医疗物品检查检查齐全39防雷接地检查检查轮毂内40变桨驱动器目视检查泄露41变桨控制柜紧固210Nm检查所有支架螺栓42变桨碳刷检查小于3mm更换43变桨轴承螺栓力矩1900Nm，抽检10%，若有一个传动20度则检查所有螺栓4360Nm
