《建设工程施工协议书电子版（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工协议书电子版（四篇）.doc（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工协议书电子版甲方：_（以下简称_）乙方：_一、工程名称：_二、工程地点：_三、承包形式：包工包料四、工程内容_五、工程造价本工程合同预算价为_元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_元，在进行开工时再付工程预付款_元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的
2、依据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。七、双方_致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。八、安全质量措施费，250及以下为伍百元，315及以上为壹仟元，1000及以上为_（大写）元。变压器油化试验费每台_（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按
3、2元/计取（编入决算书）。九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（1）提交_仲裁委员会仲裁;（2）依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。甲方（签章）：
4、_ 方（签章）：_法定代表人（签章）：_ 法定代表人（签章）：_委托代表：_ 委托代表：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_电话：_ 电话：_签订时间：_年_月_日签订时间：_年_月_日协议签订地：_ 协议签订地：_建设工程施工协议书电子版（二）发包人（全称）：_ 承包人（全称）：_依照中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程规模及结构特征：_工程承包范围：_工程立项批准文号：_资金来源：_二、合同工期开工日期：_竣工日期：_合同工期总
5、日历天数_天。三、质量标准工程质量标准：_四、合同价款币种：_合同总价（大写）：_元（小写）￥：_元综合单价或费率：详见承包人的投标报价书（招标工程）;详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书;2、中标通知书（适用招投标工程）;3、投标文件（适用招投标工程）;4、经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）;5、本合同专用条款和补充条款;6、本合同通用条款;7、标准、规范及有关技术文件;8、图纸;9、工程量清单;10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;12、工程进行过程中的有关信件
6、、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。六、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予他们的定义相同。七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。八、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效本合同订立时间：_年_月_日订立地点：_发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。发包人（公章）：_ 承包人（公章）：_
7、住所：_ 住所：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_邮政编码：_ 邮政编码：_年_月_日 _年_月_日建设工程施工协议书电子版（三）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为推行项目法施工，强化项目管理，增强企业集团优势。通过招投（议邀）标程序，经甲乙双方友好协商，本着互帮互利、共同发展的原则，甲方将与乙方设立塘厦新亚洲工程部，为了新亚洲工业城三旧改造项目顺利承包及东莞、佛山等地乙方协议标工程的挂靠，双方达成如下协议：第一条工程名称及工程地点：1、工程名称：2、工程地点：3、合同造价：
8、第二条承包指标：1、工期指标：工期以甲方与业主签订的合同工期为准。2、质量指标：质量以甲方与业主签订的合同质量为准。3、管理费用：按工程结算总价为基数，上缴给甲方1%（不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金）。4、安全指标：本工程施工期间不得出现死亡事故，重伤频率控制在0.5以内。5、文明施工指标：本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻CI标准，争创文明工地。第三条费用交纳办法：甲方按规定在收取业主工程款的同时每次收取业主付款的1%（其中暂扣税金（按国家税率定%、履约保证金（按业主要求定%）（该保证金在工程竣工结算完成，无拖欠分包工程款、材料款、单位员工和农民工工资等
9、债务，工程资料、结算资料等相关资料完整上报公司并收到质保金后随质保金退还。）、第四条双方的责任：一、甲方的责任：1、负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。2、审核乙方编制的施工方案和预结算。3、组织对施工进度，工程质量和安全生产的监督检查。4、负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。5、负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在三个工作日内按计划支付给乙方，不得以任何理由扣留。6、甲方指派相关人员负责项目的安全、东莞新亚洲工程部章印的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放情况，工资由乙方承担，工资从开工起计算，竣工后终止每月3000元月7、报
10、建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付，但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时，费用由乙方承担（属工程施工时的差旅费+出场费不超过1000元次）二、乙方的责任：1、负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和财务报表。2、严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工，并对工程进度、施工质量、安全生产负责。3、负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料，编制施工方案和施工图预算，在甲方的组织管理下办理工程结算和竣工验收资料等。4、乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、交流，但不得私刻项目部章印和公司章印，一旦发现，
11、罚款伍万元次，并保留诉诸法律的权利。5、服从甲方管理和领导，执行合同的其他条款。第五条奖罚1、工期按要求如期完成或提前完成，如工期拖延，业主对拖延工期的罚款由乙方全部承担，另加罚总造价的万分之一。2、无重大安全事故发生，如发生重大安全事故，除政府和上级有关部门的罚款由乙方自理外，再罚总造价的万分之五。3、质量无重大事故，合格率100%，工程质量达到甲方与业主签订的质量要求;如有不合格项目，出现重大质量事故影响单位名誉，乙方除负责因返工造成的一切经济损失外，另罚总造价的万分之一。4、在工程质量、施工安全发生重大事故、工程严重拖延、工程成本发生亏损、保修期间造成的损失应由乙方承担，并追究主要负责人的行政和经济责任。第六条其他：1、本责任书自签字之日起生效，工程保修期满结清尾款后失效。2、本责任书一式两份，由甲乙双方签字盖章后分别保存，复印件分送各自有关部门。3、本责任书中未尽事宜，在实施过程甲乙双方协商解决。甲方：_ 乙方：_代表：_ 代表：_年_月_日建设工程施
