《劳务承包绿化.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务承包绿化.doc（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、劳务分包合同（编号:）发包人：承包人：工程劳务分包合同编号：发包方（以下简称“甲方”）：承包方（以下简称“乙方”）：依照中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程分包合同条例、中华人民共和国建筑法及其余有关法律法例，依照同样自发、公正和诚实信誉的原则，两方就建设工程劳务合作事项磋商一致，订立本合同。第一条工程概略及承包工作内容11工程名称：12工程概略：13分包工作内容：14范围包含：甲方指定分包内容15工程监理单位（全称）：第二条作业人员乙方依据工程需要向甲方供给作业人员共名，要求在进场日内达成人员调动，听从项目部安排，配合项目部工作，在抢工时期，人员需达到人以上。乙方要充分考虑施工难度及工种搭
2、配问题，一定按预先经过观察的人员进场，其实不得调动。在施工过程中如发现人员素质、能力达不到施工要求甲方给出明确指示后，乙方须在日内将知足条件的人员分配到位，在此时期所有损失由乙方自行担当。在接到指示不进行人员分配或分配人员仍旧不可以知足生产，将视为乙方无具备施工的能力须在甲方明确表态后24小时内撤退现场，对此甲方有权拒付所有工程款项。工程量以外的施工内容，除甲方要求外，不然均不在工程量计算范围内。第三条工期要求动工日期：年月日；完工日期：暂定年月日。第四条合同价款合同价款为：￥元（人民币）大写：（暂估）合同价款确实定原则：经过招标确立或虽未经招标程序，由甲、乙两方磋商一致，确认：421本合同单
3、价为固订价钱，在商定的风险范围内合同单价不再调整；422定额工以外发生的零星用工价钱为元/工日。因不行抗力、一周内非乙方原由停水、停电、停气或安排任务不及时等原由造成的歇工、窝工累计超出48小时（不含）按20元/每人、天标准赔偿。对合同价款的明确：栽种工程款结算以合同附件中绿化工程分包单价为依照，依据实质工程量的估算直接费为实质工程款项（现场出现洽谈、零工等另行计算）。第五条合同价款的结算和支付51结算、决算资料：511甲方向乙方供给工程施工图或工程量清单，乙方依照上述书面资料按本合同条款编制的施工估算书。512施工范围以外的工程量，乙方依据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员
4、达成作业内容，并获得有效的书面签证票据。合同价款的结算和决算甲、乙两方现场代表派专人负责对每项分部分项工程进行工程量统计。各分项工程进行分部分项的工程量的统计、汇总、确认工作（本工作在施工过程中达成），该工程量将作为工程款结算依照之一。乙方在进行隐蔽工程施工，经质量查收合格后进行工程量统计。如因未实时上报甲方或自行掩埋回填以致隐蔽工程没法进行核量者，均视为乙方在该项中的让利行为，甲方不再考虑该项的工程花费。513工程完工后，甲、乙两方依据实质发生工程量进行系统核算，并由甲、乙两方现场代表确认有关票据，该票据将作为结算依照，一经确认不再做任何调整。合同价款的支付：自乙方施工人员进场之日起10日内
5、，甲方拨付乙方工程总款的，每个月达成工程经查收核算后下月支付上月核算金额的80%，（分项工程达成后实时进行工程量核算，合约部有权对现场已核算的工程量进行再次核算，最后以现场项目经理及合约部经理）整体工程完工经质量查收合格并结算完成后甲方付至乙方结算款的95%，其余款项至工程保养期满后付清（保养期为工程验收合格后一年）。2工程价款结算以现场项目经理签认的绿化工程有限企业人工费工程量统计单为依照。第六条安全施工、重要伤亡及其余安全事故办理61安全施工：甲、乙两方一定贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁发实行的有关安全生产的法律法例及各项规定，严格按安全标准组织施工。62重要伤亡及其余安全事故办理：
6、621发生重要伤亡及其余安全事故，甲、乙两方应采纳紧迫举措防备局势扩大并全力组织急救伤者，保护事故现场，如因急救伤者一定挪动现场设施，须作出版面记录或摄影。622依照有关规定，甲方应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。甲、乙两方对事故责任者有争议时，应按政府有关部门的认定办理。63对本工程的安全生产标准，两方商定以下：本工程的安全标准为市级安全文明工地标准，禁止发生安全事故。第七条工程质量、查收与保养工程质量应达到设计图纸要求及商定标准和质量目标。乙方一定依照国家规定的质量查验标准、施工查收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立刻向发甲方提出，获得文字续更改洽谈手续后方可继施工。因
7、甲方原由造成窝工的，甲方予以经济赔偿，因乙方原由造成窝工的，工期不顺延，发生的花费由乙方担当。第八条工期延迟关于以下原由造成完工按期推延的，经甲方施工代表确认，工期相应顺延。因战争、混乱、自然灾祸或非甲方担当人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力；设计更改和工程量增添；一周内非乙方原由停水、停电、停气等造成歇工、窝工累计超出4小时（不含）；甲方赞同工期顺延的其余状况；非因上述原由造成未按合同工期（包含合同商定可顺延的工期）完工的，两方商定：乙方原由迟延工期每日扣除合同价款的3。3如乙方无能力分配足够人员进行施工，甲方可向第三方分配人员，所有花费从乙方工程款中扣除。第九条文明施工甲、乙两方严格执行北京
8、市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，增强科学管理，坚持文明施工。甲方对乙方提出明确的安全文明施工要求，由乙方负责执行并签署安全文明施工协议。在施工中，乙方负责向施工人员传达并落实到位，甲方负责监察检查。对本工程的文明施工标准，两方商定以下：文明施工一定达到市级文明安全工地标准。第十条资料机具供给本工程资料由甲方供给，庭院及水电工程机械所有由乙方自行供给，绿化工程中水车、吊车、修剪机、打药机、吊绳、修枝剪等由甲方供给，其余工具由乙方自行解决。乙方应依照和执行甲方资料、机械领用规定，对领用的资料、机械要甲、乙两方共同盘点，做好领、还手续，形成有关记录。对本工程资料、机具的使用、保护两方商定以
9、下：乙方对使用甲方供给的资料要节俭，禁止浪费。现场一经发现按原材料价值的五倍处以罚款；乙方对使用甲方的周转性资料要仔细保护、保养并负责清理、送还。乙方自备工具由其自己保留与维修，发生丢损由乙方自行担当。10.4.4各资料进场后由乙方派专人查收，负责对资料数目、规格、质量进行检查，资料合格后卸至指定地址。如因乙方大意以致进场与所需资料不一致或资料二次搬用等问题，所有花费由施工方担当。第十一条甲、乙方的权益和义务铺装队伍、绿植队伍，一定采纳拥有两年以上专业施工经验，并配有一名以上专业技术人员（长久在岗）的队伍。甲方对逾期确立劳动关系得作业工人一定仔细审察，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工
10、人年纪不得低于18周岁，不得超出60周岁。甲方需将其工作人员登记造册（一定写明姓名、性别、年纪、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同的附件。在施工过程中，乙方一定保证人员相对稳固，不可以任意更改存案人员，人员改动率小于5%，听从甲方的一致安排、一致调动。当甲方因故不可以保证连续生产时，乙方可在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行暂时调整，对所调整的人员应向甲方说明并获得甲方的认同方能进行更改。乙方一定依照图纸及说明施工，若有合理化建议应征得甲方赞同并做出有关说明后方可改动施工。在施工过程中要注意成品保护。乙方应付工作人员进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面
11、的指导、教育、监察和检查，并实时向甲方供给有关状况和资料。甲方确认：为派驻工地的施工代表，负责平时施工的管理、协调工作；乙方确认：为派驻工地的施工代表，负责平时施工的管理、协调工作；乙方确认：为派驻工地的技术员，负责施工技术工作。第十二条违约责任甲方违约责任因为甲方原由造成歇工、窝工时应按实质发生状况向乙方赔偿损失。歇工、窝工应办理书面确认票据作为决算依照。甲方任务不足或因故不可以持续执行合同时，两方磋商后可提早停止合同。因为甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方担当。甲方超出商定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方接到乙方通知后
12、仍不可以按要求付款，可与乙方磋商签署缓期付款协议，经乙方赞同后可缓期支付；甲方不按合同商定支付劳务费或决算价余款，两方又为达成缓期付款协议，乙方有权书面通知甲方原由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。乙方违约责任因乙方原由造成甲方工期延迟或工程质量严重不切合要求时，甲方可以停止合同，并要求乙方在24小时内退出施工现场，乙方撤退现场后在3日内与甲方就结算事宜达成书面协议。未在规准时限内退出施工现场的甲方将直接扣除其已做工程的各工程款项；退离现场后未在规定的时限内踊跃与甲方达成书面协议的，则视同乙方放弃对已做工程的核算，结算以甲方出具的工程量清单为准。乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有
13、官僚求乙方进行改换、调整，乙方没法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（所有损失均由乙方自行承担），并书面通知乙方，直至停止合同。因乙方责任造成质量事故和延迟工期，其工料损失概由乙方担当。第十三条合同争议的解决在执行合同过程中发生争议，两方第一进行磋商，不肯磋商、调停或磋商、调停不行的，可向项目所在地人民法院起诉。第十四条合同的奏效与停止本合同经两方法定代表或拜托代理人署名盖印后奏效。法定代表人应出示身份证，拜托代理人应出示拜托证明。本合同在达成分包工作内容、结算工程决算款后，即宣布停止。第十五条保留本合同一式贰份，拥有同样法律效劳，两方各执一份。第十六条附带说明本合同未尽事宜可经两方磋商后列入其余事项，其余事项与正文拥有同样效劳。在本合同以外签署的协议等，内容与本合同相反抗者无效。其余事项：1. 合同款中包含乙方办理劳务招
