《外包工程协议书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外包工程协议书.doc（45页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、外包工程协议书外包工程协议书外包工程协议书1 甲方：住址：法定代表人：联络 ：乙方：住址：法定代表人：联络 ：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的工程内容，相应的协议条款可能大不一样。本协议的条款设置建立在特定工程的根底上，仅供参考。理论中，需要根据双方实际的合作方式、工程内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。按照中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1、工程名称：_。2、工程地点：_。3、承包范围：_。4、承包方式：_。5、工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日开
2、工。6、工程质量：_。7、合同价款：_大写人民币：_。第二条发包方工作风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在工程实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、工程内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进展拟定。1、开工前日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向承包方进展现场交底。2、向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用考前须知。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3、指派_联络 ：_为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜工程外包合同范本工程外包合同范本。4、如确实需要
3、拆改原建筑物构造或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。第三条承包方工作1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交发包方审定。2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。3、指派_联络 ：_为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。4、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参加开工验收，编
4、制工程结算。5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承当相应费用。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位住户的关系。6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。8、工程开工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。第四条关于工期的约定1、发包方要求比合同约定的工期提早开工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。2、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3、因
5、承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上含8小时，一周内累计计算，工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。2、本工程质量应到达国家质量评定合格标准。发包方要求局部或全部工程工程到达优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用。3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收
6、，发包方应予成认。假设发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。假设复验合格，发包方应承当复验费用，由此造成停工，工期顺延。假设复验不合格，其复验及返工费用由承包方承当，但工期也予顺延工程外包合同范本工程外包合同范本。4、由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承当，工期不顺延。5、工程开工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应成认开工日期，并承当承包方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定1、双方商定本合同价款采用第_种：1固定价格。2固定价格加%包干
7、风险系数计算，包干风险包括内容。3可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进展调整和开工结算。2、本合同生效后，甲方分次，按以下约定支付工程款1尾款开工结算或质保期届满时一次结清2分期拨款。进展的条件：_拨款_%金额_元3、工程开工验收后，承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查期满后日内结清尾款。第七条关于材料供给的约定1、本工程发包方提供设备的，应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的，由承包方承当运输费用。2、由发包方供给的设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承当。3、所有工
8、程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失，由承包方负责赔偿。4、凡由承包方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用，对工程造成的损失由承包方负责。第八条有关平安施工和防火的约定1、发包方提供的施工图纸或作法说明，应符合建筑装饰工程施工及验收标准或其他发包方提供的书面标准。2、承包方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程和其他相关的法律法规、标准。3、由于发包方确认的图纸或作法说明违背有关平安操作规程和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，发包方应承当由此产生的相应经济损失。4、由于承包方在施工消费过程中违背有关平安操作规程，导
9、致发生平安或火灾事故，承包方应承当由此引发的相关经济损失。第九条奖励和违约责任风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方那么可以以此作为追偿根据。1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方支付承包方X。发包方不安合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。2、由于承包方原因，逾期开工，每逾期一天，承包方支付发包方X违约金。发包方要求提早开工，除支付赶工措施费用外，每提早一天，发包方应支付承包方X作为奖励。3、承包方按照发包方要求，全部或局部工程工程到达优良标
10、准时，除按本热门合同、2款增加优质价款外，发包方应支付承包方X作为奖励工程外包合同范本工程外包合同范本。4、承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造成损失，应照价赔偿。5、发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款，由发包方负责并承当损失。6、未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款，由承包方负责并承当损失。7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商。协商不成
11、的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院为准，按照法律程序进展裁判。2、除双方另有约定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方承当。第十一条不可抗力1、本合同所称不可抗力指不可预见、不能防止并不能克制的客观情况，包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供给商发生不可预测的事故，或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承当任何责任，但本合同另有规定的除外。3、因不可抗力致使局部不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须在_日内以
12、书面形式通知对方，并在不可抗力完毕后_日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明。5、因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭遇不可抗力的，违约方应承当不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。第十二条其他约定1、本合同未尽事宜，双方可协商另行签订协议。假设双方不能签订协议的，按照现行行规、惯例执行。2、本合同一式_份，双方各执_份，经双方法定代表人或受权代表签字盖章后生效。3、本合同履行完成后自动终止。甲方：签约日期：_年_月_日乙方：签约日期：_年_月_日外包工程协议书2 甲 方： 乙 方：_： 身份证号码：联络方式： 户籍地址：经甲、乙双方友好协商，根据有关法律、法规，按照平等自愿的原
13、那么，达成并签订协议如下：一、委托事项(打为选取项) 代缴社会保险; 代缴住房公积金; 代缴个税; 保管乙方的人事档案;二、效劳期限自 年 月 日起至 年 月日止，效劳期届满后如双方无异议，那么本合同自动顺延。任何一方如提早终止或变更协议，必须提早一个月以书面形式向对方提出，并协商解决。三、费用结算1、费用构成：效劳费及代缴费用(包括但不限于乙方应自行承当的社保费、档案费、公积金、个税等)。2、费用标准：社会保险： 元/月(1、城保;2、镇保;3、综保;)，缴费基数： 元;档案管理费 元/月。个税： 元/月。住房公积金： 元/月;效劳费： 元/月，效劳费总计 元。其他费用 元。效劳保证金：元，
14、用于充抵应缴未缴月的社保费用和支付滞纳金、合同违约金。由甲方开具保证金收据于乙方，当保证金余额缺乏以支付乙方应付费用的，甲方有权扣除违约金并将乙方做退工处理。说 明：居住证人员的劳动关系转移代办费叁佰元，一次性收取;首次应付款总计 元。(大写： )。其中 元，为 年 月到 年 月的代缴费用。3、结算时间及方式： 签约后乙方即支付现金，或在两日内将首次应付款足额划付到甲方指定银行帐户; 甲方的效劳邮箱为：，乙方指定联络邮箱为：，当乙方 无法联络时，作为接收甲方账单和相关通知的有效途径，甲方发出邮件即视为有效送达。如需信函或快递相关资料的，快递费用由乙方承当;随后的应付当期费用，每季度支付一次，乙方最迟应在季度最后一个月的三十日号前支付下季度代缴费用，超过付款期限的视为逾期，乙方须支付相应滞纳金。乙方可于次月26日后，至临近的社保/公积金中心柜台核对本人上月社保或公积金的缴纳情况。四、责任约定1、甲方仅为乙方提供人
