《个体户劳务合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《个体户劳务合同范本（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、个体户劳务合同范本1甲方：乙方：雇主（以下简称甲方）与受雇职工（以下简称乙方）根据中华人民共和国劳动法和北京市个体工商户、私 营企业雇工劳动管理暂行办法，甲乙双方以平等协商同意，自 愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。第一条 本合同期限自年月日开始，至 年月日终止，其中试 用期天。第二条 乙方同意在甲方从事 工作。第三条甲方对乙方的劳动质量和数量要求是第四条甲方每月日以货币形式支付乙方工资，工资不低不 元，其中试用期间工资为元。第五条甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时，每周不 超过40小时，甲方保证乙方至少休息一日，因工作需要延长工 作时间的，经乙方同意延长工作时间每日不得超过3小时，每月
2、 不得超过36小时。第六条甲方安排乙方加班加点的，甲应依法支付加玫加点 工资，按以下标准支付工资；1、在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照乙方 小时工资标准的150%支付工资；2、在休息日工作，按照乙方日或小时工资标准的200%支 付工资；3、在法定休假节日工作的，应另外支付乙方日或小时工资 标准300%的工资。第七条甲乙双方应按国家和北京市社会保险的有关规定缴 纳社会保险费。第八条甲方执行国家有关劳动保护的法规、规章，为乙方 提供劳动安全和卫生设施。根据从事工种的需要，发给乙方劳动 保护用品和配置生产、工作必需的劳动工具。第九条甲方负责为乙方办理人身意外伤害保险。保险期限 由甲方按照
3、双方签订的劳动合同期限确定，保险金额为元。第十条甲方应给予乙方月的患病或非因工负伤的医疗期， 乙方在医疗期内患病的医疗费用甲方负担%.第一条乙方应遵守的劳动纪律是。第十二条本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本 合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同相关内 容。第十三条 乙有下列情形之一，甲方可以解除本合同：1、在试用期间，被证明不符合录用条件的；2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；4、被依法追究刑事责任的。第十四条下列情形之一，甲可以解除合同，但应提前三十 日以局面形式通知乙方：1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事
4、原工作 的；2、乙方劳动未达到劳动合同规定的质量和数量的；3、甲乙双方不能依据本合同第十二条，就变更合同达成协 议的；第十五条合同双方当事人协商一致，可以解除劳动合同。第十六条乙解除本合同，应当提前三十日以局面形式通知 甲方。第十七条 下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除本合 同：1、在试用期内的；2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强 迫劳动的；3、甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件 的。第十八条乙方有下列情形之一，甲方不得解除、终止本合同：1、患病或非因工负伤在医疗期内的；2、女职工在孕期、产期、哺乳期内的；3、患职业病或因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力
5、 的。第十九条 劳动合同期满，或者甲方破产倒闭时，劳动合同 即行终止。第二十条甲方依据本合同第十四条、十五条解除乙方劳动 合同以及甲方克扣或者无故拖欠乙方工资和拒不支付乙方加班加点工资报酬的，甲方应依据劳动部违反和解除劳动合同的经 济补偿办法支付乙方经济补偿金。第二十一条甲方违反本合同约定的条件解除劳动合同或由 于甲方原因订立无效劳动合同，给乙方造成损害的，应按劳动部 违反（劳动法）有关劳动合同规定的赔偿办法赔偿乙方损失。第二十二条乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同或违 反本合同约定的保守商业秘密事项，给甲笔造成损失的，乙方应 按劳动部违反（劳动法）有关劳动合同规定的赔偿办法赔偿甲 方损失。
6、第二十三条当事人约定的其他内容。第二十四条因履行本合同发生的劳动争议，当事人一方要 求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁 定委员会申请仲裁。对裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。第二十五条本合同未尽事宜或与今后国家、北京市有关规 定相悖的，按有关规定执行。第二十六条 本合同书一式二份，甲、乙双方各一份。甲方签名（盖章）乙方签章签订日期：年 月曰鉴证机关（盖章）鉴证员（签章）个体户劳务合同范本2甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公 司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙 双方就劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工
7、程名称：工程地点：第二条 工程承包范围：工程施工图纸所含土建工程项目（具 体见5.2）第三条工程工期开工日期：以甲方开工令为实际进场日期，伐板基础垫层 施工开始计算乙方的工期，以所承包工程竣工时间为结束，总施 工天数为：第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量：合格第五条 承包方式、价格及包含的内容1. 承包方式及单价：合同价格：本分包工程采用固定单价(钢筋工、木工、瓦工) 的形式，按 元/m?建筑面积计价及地下室，完成图纸内双方约定 的全部工作量2. 承包价格所包含的内容：(1) 安装;模板的制作与支设，砖胎膜的砌筑；内搭设与拆除、 归类堆放；(2) 甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械
8、等，操作工及其工 资；(3) 其他所有土建所需小型工具附件；(4) 在图纸会审以后有分部分项工程，实际变更增减，在结 算中增加或扣除增减工程量劳务费用。第六条甲方责任和义务1. 负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场 工作关系。2. 及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料等。3. 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。4. 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设 施、用水、用电及施工场地；第七条乙方的责任和义务：1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全 施工标准进行施工，确保工期和质量；2加强对现场操作工人的安全教育；3认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，
9、消除事故 隐患，确保安全生产；4接受安全检查人员依法实施的监督检查。5由于违章操作 造成工伤事故，并承担一切经济费用于法律责任。第八条结算及付款方式1、工程量计算：按设计施工图纸，工程变更签证联系单， 有关会议纪要及相关签证证明等按实结算；2、工程款支付：甲方按乙方完成的月形象进度工程量（分 项工程）支付70%的劳务费用，每栋封顶支付到已完工工程量的 85%，局部（分项工程）验收合格后，支付到已完工工程量的95%; 余款在两月内一次性付清。第九条争议1. 如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，协调期间 结束后，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支 付劳务报酬，乙方可以发出通知解除
10、合同，甲方必须赔偿乙方因 此而遭受的损失。2. 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专 业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后 尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因 此而遭受的损失。3. 乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程 量，或人员不足造成工期延误，甲方有权要求乙方清场，并不与 结帐。3. 甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决； 协商不成，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解 决。第十条不可抗力：执行国家通行条款第十一条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲 方交付本合同承包工程作业成果
11、，并经竣工验收合格后;保修期 满未发生质量问题，本合同即告终止。第十二条合同份数本合同一式而贰份，甲乙双方各执一份。本合同双方签字后 生效。补充条款乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口，有此现 象，甲方有权终止合同。甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人（签字）: 法定代表人（签字）:年月日年月日个体户劳务合同范本3发包人：（全称）（以下简称甲方）承包人：（全称）（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法 及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方 就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。第一条：工程概况及承包工作内容1.1工程名称：高尔夫都市花
12、园住宅小区1#、2#、6#楼、2# 人防工程。1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外 架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等 工作内容，（人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、）第二条：承包方式劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械， 临时用电用水，施工放线等。第三条合同价款：承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，（人防单价）， 面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终 平方米包干价结算，不再调整。第四条：付款方式进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、 工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已 完工程量的
13、、春节前支付到工程量的、留一年保修金。第五条：安全施工，及安全事故责任5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部 门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准 组织施工。5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人 员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全 事故，承包方自己负责。5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包 方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。第六条：工程质量，验收与保修6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规 范和施工图组织施工，在施工中各分项
14、工程必须在自检合格的基 础上报验。6.3承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方 可施工。6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与 承包方签订各项工程质量处罚措施条例。6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验准及 施工图为依据。6.6在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前 的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济 责任。第七条：工期要求7.1施工工期;合同内主体结构20年6月10日前全部封 顶、延误工期按每天0元罚款。7.2必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织 素质高的施工人
15、员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施 工。第八条：文明施工8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管 理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁， 做到工完料清，材料码放整齐。8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生, 宿舍不准自开小灶，不准赌博，（生活区宿舍照明安装电表收电 费），用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专 业电工安装，工地不得私开小买部。第九条：材料机具供应9.1本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、 搅拌机，二级以上电箱，电线。9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱 以下的电缆线，电箱等9.3所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等 由承包方承担。9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的 材料和机械设备，由发包人供应到现场（400米内）、9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用 的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手 续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料、机具机 械、钢管、扣件、等
