《消防施工合同范文（九篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防施工合同范文（九篇）.doc（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、消防施工合同范文发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：第二条承包范围：南通普乐迪KTV内的火灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、消防排烟系统、疏散指示及应急照明系统。消防图纸设计、材料送检、消防工程功能检测、消防图纸设计审报及消防工程验收等全部由乙方承担。该工程由乙方包验收。第三条工程承包方式：第四条合同工期开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日第五条工程造价、付款方式及价款调整工
2、程造价：人民币_万元整（：）不含税。付款方式：合同签订甲方进场施工十天后付乙方工程总价的50%（：_.），工程结束经消防有关部门验收合格出具书面消防合格证书甲方付工程总价的50%（：）。价款调整：本合同报价为固定单价合同，建材市场材料涨幅在本合同报价内不做任何调整，如有变更增加以甲方下达的变更联系单为准，变更报价中的单价参照原报价中相应的项目执行，原报价中没有的部分按照现行市场价格标准执行。_第六条工程质量及验收标准1、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、使用说明，检测、检验报告和
3、设备验收标准。甲方可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。3、工程质量必须符合建设工程施工质量验收统一标准GB50300_、火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166_1992、自动喷水灭火系统施工及验收规范（_年版）GB50261_1996、机械设备安装工程施工及验收规范GB50231_1998、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303_、室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准J512_，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。第七条安全施工1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时
4、，还必须执行甲方的建设工程安全文明管理办法。2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。第八条材料设备采购本工程材料由乙方统一采购，管材和电线以及设备必须要符合施工规范验收规定。第九条质量保修1、本工程免费质量保修期限为_壹_年。2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方联系电话：乙方联系人：第十条双方的权利和义务1、甲方负责
5、为乙方协调施工用水、用电。2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。3、乙方必须向甲方提供施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收。5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。8、乙方对消防电气线
6、路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。10、乙方负责为甲方培训维护人员共计2人，直至完全独立操作为止。11、经双方协商一致，乙方提供具有正规设计该项目资格的设计单位的设计图纸，并按图进行施
7、工。12、甲方委托给乙方的项目中包含整个一层KTV，乙方必须保证该系统的所有内容全部符合消防要求，能够满足甲方以后一层KTV使用的需要。第十一条违约责任、索赔1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2的违约金。2、工程未通过甲方验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2的违约金。4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担
8、由此造成的一切损失。5、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2的违约金。第十三条争议的解决本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十四条其他约定1、本合同一式四份，双方各执二份，均有同等法律效力。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。4、本合同报价中已经包含了消防工程的设计费、材料送检费、工程检测费以及验收费用。甲方（公章）：_乙方（公章）：法定代表人：_ 法定代表人：_ 委托代理人：_ 委
9、托代理人：_ 签订时间：_年_月_日签订时间：_年_月_日协议签订地：_协议签订地：_消防施工合同范文（二）发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据民法典及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方就消防系统安装工程事宜协商一致，特签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程范围：3、工程地点：二、工程造价（大包干价）1、本工程大包干承包总价为（人民币）：大写：人民币_元整（￥_元）。2、超出合同范围外的子项内容，必须在施工前报甲方确认，施工后由本项目监理公司和甲方签字盖章确认工程量，按_（标准）进行计价结算。增加工程造价总计在_万元内的，不支付工程款，多于_万元部分按实支付。三、工程总工期工程总工期为
10、_日历天；开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的“消防验收合格”或备案证明文件所标示的最后日期为准。各节点工期、区段工期按甲方通知。若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。除合同条款另有明确约定的原因，一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等，皆包括在上述工期内。四、承包方式包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是
11、组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。五、工程价款的支付方式本合同签订后_日内，材料进场甲方付工程价款的30%；穿线完毕消防设备进场后付至工程价款的60%；工程完工后付至工程价款的85%；经验收合格或视为验收合格后_日内，甲方付至工程结算价款的97%；质保金为工程结算价款的3%，待质保期满后_日内支付给乙方。六、工程质量及验收1、甲方应在乙方进场前_日，向乙方提供施工图纸和施工说明_套，并向乙方进行技术交底。2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式
12、通知对方。3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前_日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方_应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前_日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过_日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。七、材料设备供应1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的
13、材料设备除外）。2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。八、维修责任乙方负责保修期限为_年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙
14、方相应的费用。九、违约责任1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1的违约金，最高不超过合同价款的3%。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1向乙方支付违约金。4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。十、争议的解决双方发生争议的，可协商解决，协商不成，可向甲方或乙方所在地人民法院起诉。十一、其他1、本合同经双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。甲方（公章）：签约代表：签约时间：_年_月_日签约地点：乙方（公章）：签约代表：签约时间：_年_月_日签约地点：消防施工合同范文（三）甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合
