《工程施工合同标准模板（九篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同标准模板（九篇）.doc（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程施工合同标准模板一、合同协议书依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工事项协商一致，订立本合同。1.工程名称：安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工合同2.工程地点：湖北省黄石市阳新县富池镇王坟路_号远大医药工业园内3.工程承包范围承包范围：建设单位要求配合室内设备安装基础施工、洞口封堵、室外部分零星设备基础、管道支架基础及日常零星维修工程等4.计划工期开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日工期总日历天数60天。5.质量标准工程质量标准：质量
2、评定以设计单位或建设单位提供设计图纸中设计质量评定规范和招标文件中施工及验收规范为依据。乙方确保本工程质量合格。6.计价方式与合同价格6.1本合同采用计价方式为以_年湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表（鄂建文【_】_号）标准规定进行计价，工程取费只计取直接费、规费和税金。结算时工程量据实结算，主材单价参考当期或最近一期黄石市信息价。6.2合同总价：肆拾伍万元整，人民币（45万元），除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减而变更价款外，合同价格不作调整。7.付款方式1）每月支付一次工程款，将每月已完零星工程汇总后，报建设单位及单项工程负责人审核确认工程量，经审计部门审核完成后，支付已完工程量
3、造价的95%，余5%作为工程保修金，一年后付清。其中，每月单次支付工程款金额大于8万元（含8万元），支付方式为50%承兑，50%现汇;支付工程款金额小于8万元，支付方式为现汇。8.组成合同的文件8.1组成本合同的文件包括：（1）双方在履行合同过程中形成的由双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式文件;（2）合同协议书及其附件;（3）中标通知书;（4）技术条款;（5）通用条款;（6）图纸和建设单位确认的工程量;（7）投标书和招标文件;（8）双方认可的其他合同文件。8.2合同各组成文件能够互相解释，互为补充与说明。各组成文件之间出现不一致的，按上述文件的排列顺序进行解释。
4、如依照前述文件顺序无法得出明确的解释，在不影响工程进度的情况下，承包人同意由发包人进行合理的解释。9.发包人指定的发包人代表为沈璐;承包人指定的项目经理为夏军。10.其他约定：施工用水电由甲方提供，水电费用由乙方承担，并从乙方的当期进度款中扣回;水单价按2.00元/吨，电单价按1.50元/kwh;现场用水用电总量按甲方出具的收费单（全部费用）为准。11.合同生效11.1合同订立时间：11.2合同订立地点：甲方：_ 乙方：_工程施工合同标准模板（二）甲方：_ 公司乙方：_公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司，经甲、乙双方共同协商，就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下：一
5、、公司承包给甲方经营，自_年_月_日止，共计_年。二、承包期间，甲方必须保证每年交纳承包款_万元，该承包款就体现在该公司的财务会计报表内，在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。三、承包期间，甲方经营亏损，由甲方自负。承包期间，所有的债权债务关系均由甲方自行处理，由此造成公司财产损失的，应由甲方承担赔偿责任。四、在承包期间，甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹（该公司的注册资金也交由甲方用于经营），经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派，经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。五、承包期间，甲方必须遵
6、守法律、行政法规的规定，依法经营，按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。六、本协议生效三天内，承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方，双方确认。七、本协议未尽事宜由双方协商解决。八、本协议经双方签字盖章后即生效。九、本协议如发生纠纷，由甲方所在地法院受理管辖。十、本协议一式二份，甲方双方各执二份。甲方：_ 公司乙方：_法定代表人：_ 法定代表人：_年_月_日 _年_月_日工程施工合同标准模板（三）甲方（发包方）：乙方（承包方）：经甲乙双方商定，甲方将从化市灌村中学西教学楼重建工程的施工任务交给乙方承担。为了明确双方责任，确
7、保工程的进度与质量要求，在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款，共同监督，严格遵守。第一条：承包方式：乙方包工不包料，乙方负责自带一切工程所需机械设备、架材、模板等。以规定的建筑投影面积计算规则计算投影面积，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方单价￥350元/人工机械架材费用。第二条：承包范围：施工图纸文件中所注明的建筑主体土建部分的所有分部分项工程。1、乙方负责施工中用的模板，支架，排山，铁钉，扎线和2、乙方负责主体的装模，扎铁、倒水泥、砌体、批荡、贴3、乙方负责本工程图纸内的砖瓦工程，如有更改，增加项第三条：质量要求：合格工程第四条：开竣工日期：本工程定于_年_月_日开
8、工，定于_年_月_日竣工。日历工期天。第五条：人机费支付办法：按照形象进度拨付。乙方进场后，基础施工至正负零时，甲方预付人机费13万元（拾叁万元）给乙方;主体部分按210元/，装修部分为140元/的人机费计算标准，甲方按照完成每层楼工程量人机费的80%的进度款支付给乙方。工程完工并交工验收合格之日甲方按总人机费的95%结算给乙方，其余款项交工验收合格后一个月内一次性拨付至总人机费的100%。每次付款，一切税收与乙方无关，由乙方写出书面报告和支付收据，经甲方技术人员按照合同要求核对工程量及质量情况后签署意见，审批后拨付。第六条：双方责任一、甲方责任1、按照资金拨付办法及时拨付人机费。2、协调好开
9、工前及施工中的水电供应，协调好施工道路的畅通，达到三通一平，并承担水电及道路三通一平所需的费用。3、保证施工中所需材料和构件的及时供应，做好材料的取样、送样、配合比单、原材料的出厂合格证等工作。4、负责组织隐蔽工程、验槽、基础及主体工程的验收。5、负责协调社会、主管部门及四邻关系。二、乙方责任1、必须严格按照施工图纸和现行施工质量验收规范进行施工。2、必须听从甲方和上级主管部门、监督、监理的指挥，配3、认真组织施工，编制施工进度计划，质量保证措施、施工安全措施、技术节约措施、主要技术要求的技术经济指标等，严格执行措施条款，确保工程质量。4、提供材料使用计划，在各种材料使用前7天内向甲方提出书面
10、材料用量计划。5、编制现场文明施工措施，加强文明施工管理，保证道路畅通，并悬挂文明施工和安全施工图片。负责每天将施工现场清理干净，材料、架材堆放整齐，现场无长流水、无长明灯，场地无积水和生活垃圾，达到文明施工的要求。6、严格安全施工管理，明确事故责任，确保安全施工，杜绝事故的发生。如发生安全事故，一切责任均由乙方负责承担。7、提供所有所需的施工人员、机械架材及生产工具、支撑模板（包括支模用的铁钉、铁丝、穿线用的钢丝、钢筋绑扎用的扎丝等），脚手架杆、板、扣件等，测量设备及小型用具钢尺、线绳、线坠等，并承担其全部费用。8、已竣工工程未交工前，负责已完工程的成品保护。9、乙方对分部、分项工程、隐蔽工
11、程自检合格后，经甲方监理、质检站验收合格后，方可进入下道工序。10、如因乙方未按图纸施工或未按甲方要求施工造成施工不合格而返工等后果，乙方负责承担由此引发的一切损失和费用。11、人为造成材料半成品损坏的，按照实际价格从拨付人机12、乙方不得将工程转包，如转包，甲方有权中止合同，下余人机费甲方拒付。13、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行，严格执行三相五线制，临时用电所用的电料必须合格，接电后把闸刀盖盖好，确保用电安全。第七条工程变更本项目承包范围内无任何计时工，停水、停电、图纸变更、机械故障等原因引起的停工，工人的生活费、人工费及机械架材的停滞费等，均由乙方承担，甲方不承担任何费用。如遇
12、第三方要求或不可抗力造成停工的，甲方应按照乙方完成工程量的人机费结算，并在10天内一次性付清人机费给乙方。如需要工人在工地等待的按30元/天/人的补助计算标准支付给乙方。补助期限最长不得超过20天。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效，至人机费拨付完毕之日失效。未尽事宜，双方协商解决。甲方负责人：_ 乙方负责人：_身份证号码：_ 身份证号码：_联系电话：_ 联系电话：_年_月_日 _年_月_日工程施工合同标准模板（四）甲方：乙方：依照民法典及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意
13、、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。1、项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：2、合同范围2.1主要合同内容具体以施工图（含业主同意变更的部分）为准。2.2主要施工工序以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日。节点控制工期见下表：2.4.2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a、重大设计变更;b、不可抗力;c、由于业主原因要求停工;d、甲方书面同意工期顺延的其它情况。2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后_日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按（单价或总价）方式
