《建设工程监理案例分析模拟123》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程监理案例分析模拟123（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、模拟建设工程监理案例分析模拟123多项填空题(一)某实施监理的建设项目，分为二期建设工程。业主与一监理公司签订 了监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施 工阶段的监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人，施工阶段 监理工程师20人，并分别为设计阶段和施工阶段制定了监理规划。在某次监理工作例会上，总监理工程师强调了设计阶段监理工程师下 周的工作重点是审查二期工程的施工图预算，要求重点审查工程量是否准确、预 算单价套用是否正确、各项取费标准是否符合现行规定等内容。子项目监理工程师小张在一期工程的施工监理中发现承包方未经申 报，擅自将催化设备安装工程分包
2、给某工程公司并进场施工，立即向承包方下达 了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位 资质证明，小张审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。小张还审核 了承包方送来的催化设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承 包方抱怨说，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影 响工程进度。小张说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就去找业 主。”问题第1题： 项目监理公司应派出几名总监理工程师?为什么?总监理工程师建立项目监理机 构应选择什么结构形式?总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当?为什 么?参考答案：(1)该项目监理单位应派
3、一名总监理工程师，因项目只有一份监理委托合同 (或一个项目监理组织)。 (2)总监理工程师建立项目监理机构应选择按建设 阶段分解的直线制监理结构形式。 (3)总监理工程师分阶段制定监理规划妥 当，因该工程包含设计监理和施工监理。详细解答：第2题： 监理工程师在审查预算单价套用是否正确时，应注意审查哪几个方面?参考答案：监理工程师在审查预算单价套用时，应注意： (1)分项工程的名称、规 格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用预 算单价。 (2)分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定的材 料不一致时，不可以直接套用预算单价；需要按实际使用材料价格换算预算单
4、价。 (3)分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的 数量增减时，一般调量不换价。 (4)分项工程不能直接套用定额、不能换算 和调整时，应编制补充单位估价表。详细解答：第3 题： 根据监理人员的职责分工，指出哪些是小张应履行的职责，哪些不属于小张应 履行的职责。不属于小张履行的职责应由谁履行?参考答案：(1) 属于小张的职责：要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措 施，提出改进建议；巡视现场。 (2)不属于小张的职责：下达停工令；审查 确认分包单位资质；协调业主与承包方关系。 (3)不属于小张履行的职责应 由总监理工程师承担。详细解答：(二)某建设项目，业主委
5、托了监理单位，并与承包商签订了施工总承包合 同。总承包合同约定的部分内容如下：施工合同工期为240d,采用单价合同，土方工程综合单价为40元/米 3，分项工程实际工程量超过工程量清单数量 10%以上时调整单价，调整系数为 0.85；人工单价为 80 元/工日,人工窝工费补偿标准为 40 元/工日；工作 E、H 使用同一台租赁设备，租赁费为1200元/d；工作F、I使用同一台自备设备，使 用费800元/d,其中折旧费为80元/d；工作K为专业性工程，允许分包。总承包商提交并经监理单位审批的施工进度计划如图所示。施工过程中发生了以下事件。事件 1：工作 A 为土方开挖工程，开挖中发现地质条件与勘察
6、报告不 相符。经补充勘察后调整了基础设计标高。使土方开挖量由 60000m3 增加至 69000m3。采取赶工措施后原计划工作持续时间未受影响。事件 2：E 工作完成后，由于业主进行设计变更，致使工作 H 延期 25d开工、工作I延期15d开工，两项工作均按计划工作持续时间完成，总计人员窝 工 86 工日。其他工作未受影响。总承包商向业主提出工期索赔和费用索赔。事件 3：工作 K 分包时，分包商向业主提交资质审查资料。为保证施 工质量，总承包商根据以往经验，将工作 K 原设计尺寸扩大，分包商按承包商要 求实施后，向业主申报了增加的工程量并提出相应费用补偿要求。问题第4 题： 总承包商提交的施工
7、进度计划的计算工期为多少天?该进度计划能否满足合同工 期的要求?该进度计划中的关键工作有哪些?参考答案： 总承包商提交的施工进度计划的计算工期为 235d。 该进度计划能满足 合同工期的要求。 该进度计划中的关键工作有 A、B、F、J、K、M。详细解答： 第 5 题：针对事件 1，补充勘察并调整设计标高后，业主应支付的土方开挖工程款为多 少?参考答案：由于(69000-60000)/60000X100%=15%10%,因此，土方工程综合单价要 进行调整。不调整综合单价的工程量：60000 X(1+10%)=66000(m3) ；调整综合单价的工程量： 69000-66000=3000(m3)。
8、业主应支付的土方开挖工程款：66000 X 40+3000 X40X0.85=2742000(元)。详细解答：第 6 题： 针对事件2，总承包商是否可向业主提出工期索赔要求?说明理由。列式计算总 承包商可向业主提出的费用索赔额。参考答案：针对事件2，总承包商可向业主提出工期索赔要求。 理由：业主进行设计变更属于业主的责任，且工作I延期15d开工超过其总时差(10d),会影响工期5d。总承包商可向业主提出的费用索赔额：86X40+25X 1200+15X80=34640(元)。详细解答：第7 题：针对事件 3，分包商的做法有何不妥?说明正确做法。参考答案：针对事件 3，分包商做法的不妥之处与正确
9、做法如下。 (1)不妥之处：分 包商向业主提交资质审查资料。 正确做法：分包商向承包商提交资质审查资 料。 (2)不妥之处：分包商向业主申报了增加的工程量并提出相应费用补偿 要求。 正确做法：分包商应当向总承包商申报增加的工程量并提出相应费用 补偿要求。详细解答：第 8 题：事件1、2、3 发生后，该项目的实际工期为多少天?参考答案：5 事件 1、2、3 发生后，该项目的实际工期为 240d。详细解答：(三) 某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式 选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规 定2012 年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多
10、家承包单位参加投标，乙承 包单位11 月5日方提交投标保证金，11 月3日由招标办主持举行了开标会。但 本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工 开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了 甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是 甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡， 但导致直接经济损失 4.8 万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不 符，不具备履约能力，又不可能保证提
11、前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位 认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提 请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。问题第9 题：指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。参考答案：(1)该工程招标投标过程中的不妥之处及理由如下。 1)不妥之处：对省 内与省外投标人提出了不同的资格要求。 理由：招标投标法规定，对于 公开招标应当平等地对待所有投标人，不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人 不得对潜在投标人实行歧视待遇。 2)不妥之处：投标截止时间与开标时间不 同。 理由
12、：招标投标法规定，开标应当在提交投标文件截止时间的同一 时间公开进行。 3)不妥之处：由招标办主持举行开标会。 理由：招标 投标法规定，开标会应由招标人或其代理人主持召开。 4)不妥之处：乙承 包单位提交投标保证金的时间在投标截止时间之后。 理由：投标保证金是投 标书的组成部分，应在投标截止日期前提交。 (2)招标人招标失败造成投标 单位损失不予补偿。 理由：招标公告在合同法律制度中属于要约邀请，是希 望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程 它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。因此，招标对招标人 不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。详细
13、解答：第 10 题： 上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作?参考答案：在事故调查前，总监理工程师应该做如下工作。 (1)工程质量事故发生 后，总监理工程师签发工程暂停令，并要求施工单位停止进行质量缺陷部位和与 其有关联部位及下道工序的施工。 (2)要求施工单位采取必要的措施，防止 事故扩大并保护好现场。(3)要求质量事故发生单位在 24h 内写出质量事故报告，并按类别和等级向相应的主管部门上报。详细解答：第 11 题： 上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否可以参加调查组?说明理由。参考答案：(1)质量事故调查组应由市、县级建设行政主管部门组织。 理由：此事 故属一
14、般质量事故(直接经济损失在 5000 元以上不满 5 万元)。(2)监理单位可以参加调查组。 理由：事故的发生若监理方无责任，监理工程师可应邀 参加调查组，参与事故的调查；若监理方有责任，应予以回避，但应配合调查组 工作。本案例中的事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的，监理方无责任。详细解答：第 12 题： 上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师 应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出?参考答案：(1)质量事故技术处理方案一般应委托原设计单位提出，其他单位提供的技 术处理方案，应经原设计单位同意签认，所以应由原设计单位提出。 (2)技 术处理方案核签后
15、，总监理工程师应完成如下工作： 1)要求施工单位制定详 细的施工方案，并审核签认； 2)对工程质量事故技术处理施工质量进行监 督、检查； 3)对技术处理结果组织检查、验收、签认； 4)要求事故单位 编写事故处理报告； 5)签发工程复工令。 (3)该质量事故处理报告应由 甲承包单位提出。详细解答：第 13 题： 建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理 由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求?为什么?参考答案：(1)建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。 理由：建设工程施工合同协议书与通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力 的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的 文件两大部分。因此，在合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协 议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。(2) 具有管辖权的法院不予受理甲承包单位的诉讼请求。 理由：仲裁与诉讼 均是合同争议的解决方式，但二者只能选择其一。只有在合同双方当事人没有约 定仲裁协议的情况下，才能以诉讼作为解决争议的最终方式。同时，仲裁具有一 裁终局的原则，即裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起 诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。详细解答：
