《围墙施工合同10篇-围墙施工合同文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《围墙施工合同10篇-围墙施工合同文件.docx（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、围墙施工合同10篇 围墙施工合同文件下面是我编写的围墙施工合同10篇 围墙施工合同文件，供大家参考。围墙施工合同1发包方：承包方：依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议如下：第一条 工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程范围和内容:第二条 工程期限1.本工程合同总工期为 天。2.本工程开工日期20xx年 月 日，竣工日期 20xx年 月 日。第三条 工程合同总价1.本工程造价为人民币351元/米。2.承包方式：包工包料。第四条 工程价款的支付与结算1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。2.支付：第五条 工程质量：施工要求按土建工程预算书。达到 质量标准。第六条 安全责任承包方保证
2、安全施工，无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的，由承包方承担全部责任，并应及时处理。十一、现场管理承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区日常经营。十二、违约责任由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方约金 元。十三、本协议一式两份。各执一份。甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_年_月_日_年_月_日围墙施工合同2甲方：乙方：经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行汇峰紫苑小区施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同。一、 工程概况1、工程地点：位于沭阳县迎宾大道南侧、梦溪植物园东侧、汇峰大饭店与梦溪国际大酒店之间地块。2
3、、该围墙的具体做法见甲方提供的施工图及平面示意图。3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。二、 工程质量1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。4、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。三、 工 期 年 月 日 年 月 日。四、 工程造价及付款1、甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其包干价为210￥/m。2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方。按实际工程量每10日结算
4、一次工程款，同时甲方预留5%的质量保证金;具体工程量按实际验收的方量为准;全部施工完毕，经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的 80%给乙方;竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方。留工程决算总价的5%作为保修金。保修金在保修期满，乙方完成全部保修内容后一月内支付。五、成品及半成品保护1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止，应由乙方自行负责。2、乙方应制订出具体的措施做好成品、半成品保护工作。3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。六、施工管理及协调1、乙方应针对本工
5、程特点制定施工方案交甲方审核。2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，由乙方自己承担责任，与甲方无关。4、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算，其费用直接从工程款中扣除。七、工程质量保修与服务在保修期内，所发生的故障由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知4个小时内上门维修，并在24小时内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项
6、维修费用的双倍违约赔偿金。八、违约责任1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失。2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。九、本合同一式两份，各执壹份。十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_年_月_日_年_月_日围墙施工
7、合同3发包方：承包方：经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：一、 工程范围及内容：1、 乙方承建甲方位于进贤县民和路以北、嘉禾路以西福星家园地块的施工围墙工程;2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图;3、 由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理，以保证围墙的安全建设和使用;4、 该砖砌围墙的施工要求：以甲方指定的基准点做为基准点，C15砼垫层，300宽300高C20钢筋砼地梁，墙体为240mm墙。墙身高度为500mm，墙柱高度为2200mm，每约4100mm为一跨墙，围墙及柱全采用水泥砂浆
8、面层。二、 工程质量：1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准;2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工;3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。三、 工期：严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从20xx年1月16日开始进场，20xx年2月5日前完工。四、 工程价款及支付：1、工程价款：A： 本合同所承包的砖砌围墙，单价为300元/ m ，暂定总长为120 m,具体以实际发生量为准;工程价款为3.6万元左右;B: 本合同所承包
9、的砖砌围墙上铁艺栏杆，单价为200元/m,暂定总长为120 m, 工程价款为2.4万元左右;C：本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙，单价为120元/ m，暂定总长100 m，工程造价为1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用,不含税金。2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后10日内付清全款的95%,剩余5%在保修期一年满后15日内无息付清。四、成品及半成品保护：1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任;2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿;3、若因甲方或其他原因给乙方已完工程成品
10、及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用，乙方方可进行维修处理。五、甲方责任、权利、义务1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项;2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利;3、做好各工序的统筹安排，解决征地问题;4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。六、乙方责任、权利、义务1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系;2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案
11、件的发生，维护好现场文明施工形象;3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工;4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工，如违法施工发生安全施工，由乙方付全责。七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方不得违约，如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可进贤县人民法院起诉。九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。十、本合同自签字之日起生效，工程保修期结束后自行废除。甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_年_月_日_年_月_日围墙施
12、工合同4发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程施工合同示范文本及其他相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，签订本合同，以兹共同遵守。第1条 工程名称、工程地点1.1工程名称：武陟力威新能源设备制造有限公司厂区围墙。1.2工程地点：。武陟县乔庙乡前赵村力威厂区。第2条 承包范围、承包方式2.1承包范围：工程范围包括围墙地基和围墙主体。北围墙长415米、西围墙长135米，南围墙长415米、东围墙长135米。2.2施工内容包括：基础垫层;基础;西、北方向两个围墙墙体砌筑2.5m高砖围墙，顶部做高60mm
13、、外伸60mm砖压顶房;东、南方向两个围墙墙体砌筑0.85m高砖;四面墙体每隔4米砌筑一个墙垛，墙垛要求砌筑37cm宽;墙体不做粉刷。2.3承包方式：包工包料。第3条 合同价款3.1本合同总价为3.2本合同价款包括施工所需要的全部费用，包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包安全文明、包措施费、包施工用水用电费、已完成工程第4条 工期4.1工期：日历天，开始工作日期为年月日。4.2因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响施工进度，工期不予顺延。4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、及不可抗力因素影响，导致连续停工 8 小时以上，经甲方审核确认并加盖甲方公章后工期相应顺延，但甲方不承担乙方由此造成的窝工、停工损失。第5条 工程变更根据工程需要，甲方下发的设计变更通知单，乙方不得拒收，并严格按照变更要求进行施工。若增加工程施工量，工程费用另外计算。第6条 竣工结算工程完工经验收合格后，按实际验收合格的工程进度进行结算。第7条 付款方式7.1乙方向甲方提供账号，甲方以银行划款的方式进行结算。7.2材料进场甲方支付第一笔款7.3乙方将围墙墙体砌筑1m高后甲方支付第二笔款7.4乙方将围墙墙体完工后甲方支付第三笔款7.5甲方预留元作为质保金，工程完工一年后支付第8条 甲方工作8.1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份，并向乙方进行现场交底，办理
