《建筑工程劳务分包协议范本最新整理版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程劳务分包协议范本最新整理版.doc（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑工程劳务分包协议范本最新整理版 工程承包人施工总承包人或专业工程承/分包人甲方： 代表人： 通讯地址： 联系 ： 劳务分包人乙方: 资质证书号码: 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 通讯地址： 联系 ： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于以下简称为“发包人与承包人已经签订施工总承包合同以下称为“总包合同，双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1、工程名称： 2、工程概况： 3、分包工作内容： 4、范围包括： 5、工程监理单位全称： 6、工程质量标准： 第二条 作业
2、人员承包人依据工程必需要向发包人提供作业人员共_名。 第三条 合同工期 1、开工日期：_年_月_日开工。 2、完工日期：_年_月_日完工。 3、总工期为：日历天_天。 4、阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第四条承包方式与工程造价 1、承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一工序单价承包一览表。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2、工序单价包涵的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所必需的一切劳务包括劳务的管理、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的
3、利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3、本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。 4、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情。本工程营业税、城市建
4、设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。 第五条 合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料：发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算：发包人应于每月_日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工
5、程决算手续。 3、合同价款的支付：合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。合同价款的支付必需以银行转账的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、安全施工：发包人、承包人必需落实、执行国家和政府、行业主管部门公
6、布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 2、重大伤亡及其他安全事故处理： 3、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采用紧急措施防止事态扩展并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 4、按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 5、对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_. 第七条 工程质量、验收与保修 1、工程质量应达到制定图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应
7、在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 2、承包人必需按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现制定有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可持续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承当。 3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 4、对本工程的质量标准，双方约定如下：_。 第八条 履约确保金 1、合
8、同签订之前，乙方必需向甲方交纳不少于合同造价10%的履约确保金假设乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续。 2、假设乙方因自身原因不能按期进场或不能持续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约确保金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。 3、乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从履约确保金中代付相关款项，并加扣5%的手续费，不够部分从保留金中扣除。剩余的履约确保金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。 第九条施工图纸 1、甲方在开工前5天内，向乙方提供一
9、套复印的施工图纸。 2、甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据，正式开工前由乙方会同甲方共同审阅，施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。 3、非经甲方提供的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工依据。 4、变更制定按甲方专业工程师书面提供的变更制定文件为准。 5、乙方因施工必需要依据制定图纸自行绘制的施工用图纸，必需报请甲方审核批准后方可使用。 第十条材料设备的供应 一甲方供应的材料、设备 1、甲方供应的主要材料设备，按附件二甲供材料设备单价汇总表计算，相应款项在甲方拨付乙方工程款时予以扣除。未列明的材料原则上由乙方自行采购，但对工
10、程质量或工程进度会有重大影响的材料仍由甲方统一采购。 2、水电由乙方自行解决，假设利用甲方供电的，电费按1.0元/度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。 二乙方的材料、设备 1、乙方按合同规定采购的材料和设备必需满足制定和规范的要求，并提供产品合格证实及检验材料。委托甲方进行检验的，费用由乙方承当，自行检验的项目，其材料、设备应满足业主、制定、监理要求，并应得到以上部门的认可，否则甲方按使用不合格材料、设备处理。 2、由于乙方原因或技术必需要拟代用的材料，必需报请甲方批准，超支的费用由乙方承当。 第十一条乙方驻工地代表和主要人员 1、乙方驻工地代表姓名：_，身份证号码_。 2、乙方驻工地技术负
11、责人姓名：_，身份证号码_。 第十二条甲乙方的工作及责任 一甲方工作及责任 1、申请项目开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。 2、编制项目实施性施工组织制定，检察乙方报送的工程施工方案，并监督实施。 3、负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。 4、按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。 5、甲方及监理人员对乙方的任何认可和指导均不能免除或减少乙方按合同规定应负的任何责任和义务。 6、依据施工现场状况及时会同监理进行检查验收。 二乙方工作及责任 1、编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。 2、负责工程局部测量和施工中的放样及试验检验工作
12、，并承当相应的费用，配合甲方做好测量和试验工作，服从甲方的监督和检查。 3、服从甲方在施工中的统一调度，处理好与本工程段其他施工队伍的关系。处理好与其他工程项目施工干扰问题，服从甲方统一调度，不得以此为理由要求甲方增加相关费用。 4、严格按照制定文件和实施性施工组织制定要求进行施工，确保工程创优目标，按合同约按时间完工和交付使用包括阶段性进度计划。 5、时提报计量支付报表资料，办理工程价款结算和完工结算。 6、乙方撤场之前必需将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕，确保不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉，否则甲方有权要求乙方承当赔偿责任。 7、时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资
13、。因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣后果的，其责任由乙方自负，给甲方造成影响的乙方必需承当相应责任。乙方必需对所使用的民工就工资发放，运行妥善解决，春节前甲方对乙方支付的工程款，乙方必需优先合计民工工资。 第十三条 工程检查与签证 1、甲方专业工程师在对工序检查前，乙方应严格自检。 2、乙方自检合格以后，按规定格式填写工序检查证及附件后检查证的填写格式及其完备性、文整要求要服从甲方的指导与监督检查，否则甲方有权要求乙方改正，通知甲方专业工程师到现场进行检查，验收合格后方可下道工序施工。检查不合格或检查证及附件与实际不符，甲方专业工程师不予签证，待乙方改正后重新检查，合格后方可签证。 3、乙方未按
14、规定通知甲方专业工程师到现场进行检查即进行检查即进行后继施工的工程必需要新检查及返工的费用均由乙方负责，并给予乙方不少于_元/次的处罚。 第十四条工程转包与分包 本工程不同意分包或转包，假设乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约确保金。 第十五条补充协议 1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并依据实际和必需要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。 2、经双方确认的电报、会议纪要、施工图表、技术交底部是合同的组成部分。 第十六条争端与解决 1、本合同具有法律效力，任何乙方违反合同的约定，对方均可提出协商，协商不成可依法申请调解、仲裁、诉讼。 2、在本工程业主没有拨付保留金前，乙方不能以甲方拖欠工程款为由到法院起诉。 3、本合同发生诉讼，选择法院是_ 省_市人民法院。 第十七条 合同的生效和终止 1、本合同由甲方、乙方均签章之日起生效。全部工程完工验收合格、保修期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。 2、本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，双方共同遵守。 甲方盖章： 甲方代表签字： _年_月_日 乙方盖章：
