《钢构工程承包合同简单版（6篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢构工程承包合同简单版（6篇）（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、钢构工程承包合同简单版建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程范围：第四条：承包方式：1、包工包料。2、工程造价按元/m2,面积暂定m2总造价人民币_元（大写）。如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后天内必须进场，进场后施工期限为天，在施工过程中，由于不
2、可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。第七条：工程结算1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%，计万元。2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的%，计万元。3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的%，计万元。4、竣工验收合格一星期内，付工程款的%，计万元。5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。第八条：工程质量验收1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方
3、必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。第十条：补充条款第十一条：合同生效
4、及分数1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。第十二条：附则1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地
5、人民法院起诉。建设单位（盖章）施工单位（盖章）代表（签字）代表（签字）甲方负责人电话乙方负责人电话_年_月_日 _年_月_日钢构工程承包合同简单版（二）甲方：_镇z村委会（以下简称甲方）乙方：_施工队（以下简称乙方）_年我村被县政府确定为新农村建设示范村。为适应新农村建设的需要，改变我村的交通现状，完善各项基础设施，促进全村各项事业全面发展，让广大的人民群众在新农村建设中得到更多实惠。经双方协商修建自然村水泥路面，特立本合同。一、甲方委托乙方修建水泥路面工程：自然村水泥路，从到长、宽、路面面积平方数以实际丈量为准，工程款待验收时结算。二、合同内容及质量要求乙方承包工程包括路面整理，中石垫层20
6、公分，水泥厚度18公分，混凝土按C25标号要求，在施工中确实需要护坡及水沟，应村委会集体研究核实后，乙方按村委会指定的方案施工及结算。在施工中甲方现场质量监督，如在施工中甲方发现质量问题，乙方应无条件服从甲方监督及时纠正。工程完工后以新农村建设领导小组验收为标准。三、合同工期：经甲、乙双方商定本工程必须在_年_月_日前竣工。如果到期不完工，影响验收后果由乙方自负。四、合同价款、承包及付款方式：经甲、乙双方商定本工程每平方米95.5元。乙方包工包料（材料、人工工资、水源、电源、水泥保养由乙方负责）工程款全部由乙方垫资。待县新农村建设验收所拔款按工程款比例分别付给乙方。领取工程款乙方必须提供税务发
7、票，税收由乙方缴纳。乙方伍千元押金在工程过半后甲方退给乙方。五、甲方要求乙方安全施工：经双方商定在施工中，乙方必须安全施工、文明施工，甲方对乙方建立安全生产责任制，乙方要负全部的安全责任。甲方应在施工中对安全进行指导和监督。六、在实际施工中如有增加或减少部分，由甲、乙双方进行商定。本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，另一份呈送镇政府备案。甲方：_ zz镇z村委会乙方：_甲方负责人：_ 乙方负责人：_签订时间：_钢构工程承包合同简单版（三）建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同
8、。第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程范围：第四条：承包方式：1、包工包料。2、工程造价按元/m2,面积暂定m2总造价人民币_元（大写）。如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后天内必须进场，进场后施工期限为天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。第七条：工程结算1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%，计万元。2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的%，计万元。3、钢
9、构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的%，计万元。4、竣工验收合格一星期内，付工程款的%，计万元。5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。第八条：工程质量验收1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。2、甲方按施工
10、图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。第十条：补充条款第十一条：合同生效及分数1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本
11、合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。第十二条：附则1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_年_月_日 _年_月_日签订地签订地点：_ 签订地点：_钢构工程承包合同简单版（四）建设单位：_（以下简称甲方）施工单位：_（以下简
12、称乙方）为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条：工程名称：_第二条：工程地点：_第三条：工程范围：_第四条：承包方式：1、包工包料。2、工程造价按_元/m2,面积暂定_m2总造价人民币_元（大写）。如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后天内必须进场，进场后施工期限为天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。第七条
13、：工程结算1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%，计万元。2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的%，计万元。3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的%，计万元。4、竣工验收合格一星期内，付工程款的%，计万元。5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。第八条：工程质量验收1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用
14、，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。第十条：补充条款第十一条：合同生效及分数1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。第十二条：附则1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。2、贯彻国家
