《建设工程设计合同（2）（DOC10）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同（2）（DOC10）（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程设计合同（2）项目名称： 项目建设地地点： 合同编号： （由承接方方编填） 委托方： 承接方： 签订日期： 委托方（甲甲方）： 承接方（乙乙方）： 甲方委托乙乙方承担 工程设计计，经双方协协商一致，签签订本合同。 第一条本本合同依据下下列文件签订订： 1.1中中华人民共和和国经济合同同法和建建设工程勘察察设计合同条条例。 1.2国国家及地方有有关工程察设设计管理法规规和规章。 1.3建建设工程批准准文件。 第二条本本合同设计项项目的名称、阶阶段、规模、投投资、设计内内容及标准： 序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准准工程特征及及附注说明： 第三条甲甲方向乙方提提交的有关资资料及文件：
2、 序号资料及文件名称称份数内容要求提交时间 年月日日 年月日 年月日年月日日年月日日年月日日年月日日年月日日年月日日年月日日第四条乙乙方向甲方交交付的设计文文件： 序号资料及文件名称称份数内容要求提交时间 年月日日 年月日 年月日年月日日年月日日年月日日年月日日年月日日年月日日年月日日第五条甲甲方应支付合合同项目的设设计费为 元（取费计计算标准详见见表）。设计费的支支付方法为： 5.1本本合同生效后后天内，甲甲方支付设计计费总额 的的，计计元作为为定金（本合合同履行后，定定金抵作设计计费）； 5.2乙乙方提交设计文文件后 天内，甲甲方支付设计计费总额的 ，计 元。 5.3乙乙方提交全部部设计文
3、件后后 天天内，甲方付付清其余的设设计费，计 元。第六条双双方责任 6.1甲甲方责任： 6.1.11甲方按本本合同第三条条规定的内容容，在规定的的时间内向乙乙方提交资料料及文件，并并对其完整性性、正确性及及时限负责。 甲方提交上上述资料及文文件超过规定定期限天天以内，乙方方按本合同第第四条规定交交付设计文件件时间顺延；规定期限超超过天以以上时，乙方方有权重新确确定提交设计计文件的时间间。 6.1.22甲方变更更委托设计项项目、规模、条条件或因提交交的资料错误误，或所提资资料作较大修修改，以致造造成乙方设计计需返工时，双双方除需另行行协商签订补补充合同（或或另订合同）、重重新明确有关关条款外，甲
4、甲方应按乙方方所耗工作量量向乙方支付付返工费； 6.1.33在合同履履行期间，甲甲方要求终止止或解除合同同，乙方未开开始设计工作作的，不退还还甲方已付的的定金；已开开始设计工作作的，甲方应应根据乙方已已进行的实际际工作量，不不足一半时，按按该阶段设计计费的一半支支付；超过一一半时，按该该阶段设计费费的全部支付付； 6.1.44甲方应按按本合同第五五条规定的金金额和时间向向乙方支付设设计费用，每每逾期支付一一天，应承担担应支付金额额千分之二的的逾期违约金金。逾期超过过天以上上时，乙方有有权暂停履行行下阶段工作作，并书面通通知甲方。甲甲方上级对设设计文件不审审批或本合同同项目停缓建建，甲方均应应支
5、付应付的的设计费； 6.1.55甲方要求求乙方比合同同规定时间提提前提交设计计文件时，甲甲方应支付赶赶工费； 6.1.66甲方应为为乙方派驻现现场的工作人人员提供工作作生活及交通通等方便条 件；6.1.77甲方应保保护乙方的设设计版权，未未经乙方同意意，甲方对乙乙方交付的设设计文件不得得复制或向第第三方转让或或用于本合同同外的项目，如如发生以上情情况，乙方有有权索赔。 6.2乙乙方责任： 6.2.11乙方按本本合同第四条条规定的内容容、时间及份份数向甲方交交付设计文 件；6.2.22乙方对设设计文件出现现的遗漏或错错误负责修改改或补充。由由于乙方设计计错误造成工工程质量事故故损失，乙方方除负责
6、采取取补救措施外外，应免收受受损失部分的的设计费，并并根据损失程程度向甲方偿偿付赔偿金，赔赔偿金最多与与免收的设计计费金额相等等； 6.2.33由于乙方方自身原因，延延误了按本合合同第四条规规定的设计文文件交付时间间，每延误一一天，应减收收该项目应收收设计费的千千分之二； 6.2.44合同生效效后，乙方要要求终止或解解除合同，乙乙方应双倍返返还定金； 6.2.55乙方交付付设计文件后后，参加有关关上级审查及及根据审查结结论负责不超超出原定计划划任务书范围围内的必要调调整补充。乙乙方按合同规规定时限交付付设计文件一一年内项目开开始施工，负负责向甲方及及施工单位进进行设计交底底、现场施工工服务、处
7、理理有关设计问问题和参加竣竣工验收。在在一年内项目目尚未开始施施工，乙方仍仍负责上述工工作，可按所所需工作量向向甲方适当收收取 元咨询询服务费； 6.2.66乙方不得得向第三方扩扩散、转让甲甲方提交的产产品图纸等技技术经济资料料。如发生以以上情况，甲甲方有权索赔赔。 第七条其其他 7.1甲甲方要求乙方方派专人长期期驻施工现场场进行配合与与解决有关问问题时，双方方应另行签订订技术咨询服服务合同。 7.2乙乙方为本合同同项目所采用用的国家或地地方标准图，由由甲方自费向向有关出版部部门购买。本本合同第四条条规定乙方交交付的设计文文件份数超过过工程设计计收费标准规规定的份数，乙乙方另收工本本费。 7.
8、3本本工程项目中中，建筑材料料、设备的加加工定货，甲甲方需要乙方方设计人员配配合时，所需需费用由甲方方承担。 7.4甲甲方委托乙方方配合引进项项目的设计任任务，从询价价、对外谈判判、国内外技技术考察直至至建成投产的的各个阶段，应应吸收承担有有关设计任务务的乙方参加加。出国费用用，除制装费费外，其他费费用由甲方支支付。 7.5甲甲方委托乙方方承担本合同同内容之外的的工作服务，另另行支付费用用。 7.6由由于不可抗力力因素致使合合同无法履行行时，双方应应及时协商解解决。 7.7本本建设工程设设计合同在履履行过程中发发生纠纷，委委托方与承接接方应及时协协商解释。协协商不成时，双双方同意由仲裁委委员会
9、仲裁（双双方不在本合合同中约定仲仲裁机构，事事后又没有达达成书面仲裁裁协议的，可可向人民法院院起诉）。 7.8本本合同未尽事事宜，双方可可签订补充协协议作为附件件，补充协议议与本合同具具有同等效力力。 7.9本本合同一式八八份，甲乙双双方各执四份份。 7.10本合同双方方签章后，在在日内报报项目所在地地省级建设行行政主管部门门规定的审查查部门审查。双双方认为必要要时，到项目目所在地工商商行政管理部部门鉴证。双双方履行合同同规定的义务务后，本合同同即行终止。 委托方单位位名称：承承接方单位名名称： （盖盖章）（盖章章） 法定代表人人：法法定代表人： 单位地址：单单位地址： 邮政编码：邮邮政编码： 电话：电电话： 传真：传传真： 开户银行：开开户银行： 银行帐号：银银行帐号： 签订合同代代表（签字）：签订订合同代表（签签字）： 日期：日日期： 年月日年月日建设行政主主管部门工工商行政管理理部门 审查意见见鉴证意见见 （盖章）（盖章） 审查号：审审查号： 审查日期：审审查日期： 年月日年月日
