《土方运输安全协议书范本(八篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土方运输安全协议书范本(八篇).doc(29页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、土方运输安全协议书范本发包人(全称):_有限公司(以下简称甲方)承包人(全称):_运输有限公司(以下简称乙方)甲方因工程项目而产生的建筑渣土需要外运,甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行,明确双方职责,现经甲、乙双方协商,订立如下条款,以资共同信守执行:一、工程地址:二、工程量的核定及单价:合同签署前,由双方代表根据甲方提供有关施工图纸,交换现场标高,经测算,暂定土方量为立方米,运输完毕后按实际发生量结算。三、土方外运(包括装载、运输消纳、施工红线以外的职能部门的执法管理费),按车计算,每车单价为元。四、工期:1、乙方必须按照甲方的施工进度计划,安排土方运输的施工顺序,工期按甲
2、方施工进度确定。2、因以下原因造成工期延误,经甲方代表确认,工期相应应延期:、相关职能部门因管理需要,要求停运或停止施工。、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。、经甲方代表同意工期顺延的其他情况。五、付款方式:1、在合同签署生效后,乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业,乙方完成总工程量后的一个月内,办理该项工程款的结算手续。2、工程完工,甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量,按有关约定在30天内办理结算。六、甲方工作范围及承担责任:1、及时向乙方交付有关施工图纸的施工组织设计,协助乙方考察现场。2、在乙方进场施工前,甲方负责清理场内障碍物、场内排水
3、、提供夜间施工的照明设备。3、甲方负责施工作业场地硬化和围扩。4、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。5、工程进度将出现较大幅度凋整时,应及时通知乙方。6、负责解决工地周边有关事宜。七、乙方工作范围及承担的责任1、外运消纳场由乙方自理。2、办理有关土方方开挖外运的一切手续,费用由乙方承担。3、因乙方人为原因,对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。4、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所发生的一切纠纷,均由乙方和有关部门联系协调,自行解决,并承担因纠纷产生的所有相关费用。5、乙方必须配合甲方现场施工人员的合理安排,6、乙方所有的施工机具及人员由乙方
4、自行安排。八、其它约定:九、本合同一式二份,合同由双方代表签字盖章后生效,本协议合同如有未尽事宜,双方按有关规定协商解决。十、补充条款:乙方(公章)甲方(公章)代表(签字)代表(签字)电话:_ 电话:_签约日期:年月土方运输安全协议书范本(二)甲方:乙方:甲乙双方根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。一、项目工程名称:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点二、项目工程地点:易地扶贫搬迁项目金沙县石场乡文兴安置点三、运输要求、方式:(1)要求运输车辆根据挖机情况定,(2)所有车辆由金
5、沙县石场乡余银组织。(3)以车箱容积为标准,平车方量为18方。四、工期:本项目工程期限拟自_年_月_日起至_年_月_日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。开工时间为_年一月一日,总工期为_日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。五、单价、结算(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方),运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m,超出1.1_2.0公里内加1元/m,超出2.1_3.0公里内加1元/m,3.1_4.0公里内加1元/m,(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆,每月支付方式按甲方主合同方式
6、执行。六、双方的权利义务(一)甲方的权利义务1、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。2、如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上
7、甲方因支付以上条款。4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。(二)乙方的权利义务1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权
8、债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。七、违约责任1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。八、争议解决办法本协议履行过程中发生争议,双
9、方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日土方运输安全协议书范本(三)托运方(甲方):承运方(乙方):合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜,达成如下协议:第一条运输任务由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的
10、实际运输数量计算。甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。第二条合同期限自_年_月_日起至_年_月_日止。第三条运输起止地起始地:_。到达地:_。第四条运输车辆乙方提供自卸式工程运输车辆:辆,车辆牌号:_,行驶证号:_,载重量:吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。第五条运费结算运费按元/吨*公里计算。因本合同土方运输所产生的税、费,由乙方承担。甲方支付的运费,乙方应出具运输费发票。按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。第六条运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运
11、输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。第七条燃油供应乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供,燃油费由乙方承担,由甲方从乙方运费中扣留支付。第八条合同保证金为保证本合同的顺利履行,乙方应于本合同生效后三个工作日内,向甲方交纳保证金万元人民币(¥:_元)。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。合同期限届满后,上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。第九条运输管理1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通
12、和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后,计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。
13、第十条违约责任1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则,守约方可以要求对方继续履行本合同。2、方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则,除及时支付乙方运费外,还须按4、乙方运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。5、合同期限届满后,乙方的运输车辆应按照甲方的要求,在
14、指定时间内撤出施工现场,不得延误。否则,乙方所交合同保证金不得要求返还。6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权,车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权,并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥,妨碍施工现场交通运输秩序的,按每查处一次处以违约金伍佰元人民币(¥:500元)的标准,由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求,定点装卸,不得乱装、乱卸。否则,甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算,从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的,还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理,装运至指定地点卸载。乙方每发生非定点装载一次,除承担上述违约责任以外,甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油,乙方必须保证用于本合同土方运输任务,不得另作其他用途,否则,甲方有权终止对乙方的燃油供应。10、乙方运输车辆非经甲方批准,擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上(含48小时)的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,未结算部分运费将不再结算支付,乙方所交合同保证金不得要求