《建设工程勘察合同范文（六篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同范文（六篇）.doc（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程勘察合同范文项目名称：_项目建设地点：_合同编号：_（由承接方编填）委托方：_承接方：_签订日期：_建设部国家工商行政管理局制定委托方_（以下简称甲方）承接方_（以下简称乙方）甲方委托乙方进行_勘察任务。根据中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程_勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察委托文号、日期1.2工程建设地点1.3技术要求1.4预计工程量第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料项目名称文件资料份数提供日期_年_月_日一、提交工程项目批准文件
2、（复印件）以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果勘察成果名称提交日期提交份数_年_月_日3.1勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。第四条取费标准及拨付办法4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。4.2本工程勘察费估算为_元，合同生效后_天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金，（本合同履
3、行后，定金抵作勘察费）;工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。4.3双方委托银行代付、代收有关费用。第五条双方责任5.1甲方5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。5.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。5.1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好
4、通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。5.1.4勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。5.1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。5.1.8维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。5.1.9由于甲方原因造成乙方窝
5、工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。5.1.10补充协议中甲方应负的其他责任。5.2乙方5.2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。5.2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。5.2.3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。5.2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。5.2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。5.2.6补充协议中乙方应负的其他责任。
6、第六条违约责任6.1甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍返还定金。6.2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过_日，应偿付未支付勘察费的1逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过_日，应减收勘察费1。6.3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解;调解不成时，双方同意由_仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第八条其他事宜_。第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订
7、补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。第十条本合同自双方签字盖章后，在_日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。本合同正本1式8份，双方各执4份。委托方单位名称：_ 承接方单位名称：_（盖章）（盖章）法定代表人：_ 法定代表人：_单位地址：_ 单位地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_电话：_ 电话：_电传：_ 电传：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_银行帐号：_ 银行帐号：_签订合同代表（签字）：_ 签订合同代表（签字）
8、：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日建设行政主管部门工商行政管理部门审查意见_鉴证意见_（盖章）（盖章）审查号：_ 鉴证号：_审查日期：_ 鉴证日期：_年_月_日 _年_月_日建设工程勘察合同范文（二）岩土工程设计、治理、监测工程名称：_工程地点：_合同编号：_（由承包人编填）勘察证书等级：_发包人：_ 承包人：_签订日期：_中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_承包人：_发包人委托承包人承担_工程项目的岩土工程任务，根据中华人民共和国民法典及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程立项批准文件号、日期
9、：_1.4岩土工程任务委托文号、日期：_1.5工程规模、特征：_1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_1.7承接方式：_1.8预订的岩土工程工作量：_第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结
10、算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。5.2本岩土工程费总额为_元（大写_），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20，计_元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。5.3本合同生效后，发包人按下表约定分_次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。拨付工程费时间（工程进度）占合同总额百分比金额人民币（元）第六条：变更及工程费的调整6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接
11、通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_第七条：发包人、承包人责任7.1发包人责任7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。7.1.
12、2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_元计算加班费。7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_元。7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应解决承包人工作现场的平整，道
