设计合同通用版.docx

《设计合同通用版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设计合同通用版.docx（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、本资料为word版可修改、可编辑 设计合同通用版标准版合同协议书甲 方：*公司或个人 乙 方：*公司或个人 签订日期： *年*月*日 签订地点：*省*市*地 设计合同通用版 设计证书等级：_ 发包人：_市_区人民法院 _市_区房地产开发经营公司(代理单位) 设计人：_ 签订日期：_ 中华人民共和国住建部 监制 国家工商行政管理局 发包人：_ _市_区人民法院 _市_区房地产开发经营公司(代理单位) 设计人：_yyy建筑设计院 发包人委托设计人承担台江区人民法院审判法庭(勘察设计)工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 本合同依据以下文件签订：_ 1.1中华人民共和国民法典中华人民共和国

2、建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 1.4招标编号为榕市台江建安招*的台江区人民法院审判法庭(勘察设计)招标文件及中标通知书为本合同的依据及组成部分。 第二条 本合同设计项目的内容：_名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：_ 1.批准后的工程可行性研究报告及社会稳定分析评估报告、节能评估报告各10份; 2.用于会审的规划总平图10份，发包人确定方案后10日历天提交; 3.用于方案审批的设计文件10份;发包人确定方案后2

3、0日历天内提交 4.用于扩初审批的设计文件10份，根据审查意见修改后初步设计文件8份，工程概算5份，方案优化设计文件经批准后30日历天内提交; 5.用于施工图审批的设计蓝图8份(指最终用于盖章的图纸，不含审查过程用图)及CAD、GDF电子文档2份，扩初会审通过并经发包方确认后50日历天内提交; 6.根据施工图审查意见及相关部门审查意见修改后的建筑单体以及人防、消防、安防等施工图修订文本12份，在施工图审查合格后15日历天; 7.专项设计(包含轻型钢结构、建筑智能化、环境设计等)12份，在施工图审查合格后30日历天内提供; 8.室外总体(含道路广场、园林景观、给水排水、路灯照明等)施工图12份，

4、在施工图审查合格后30日历天内提供; 9.最终成果的书面计算书一份，全部存档图纸的光盘两张，CAD图纸光盘应按照发包人要求提交(设计方不得加密、设置使用权 限等，应方便发包人编制工程控制价以及相关报建手续办理等);施工图审批设计文件经批准后10日历天内提交， 10.如另有加晒图纸。以A4图纸每张0.5元，A3图纸每张1元，A2图纸每张2元，A1以上图纸每张4元收取工本费; 第五条 本合同设计收费估算为投标中标价：_贰佰肆拾叁万捌仟肆佰元人民币(243.84万元人民币)。设计费支付进度详见下表。 1、本设计项目的设计费总额暂定为243.84万元人民币(最终以财审为准)，设计费浮动幅度为-20%。

5、上述设计费总额和浮动幅度是设计人按照建设单位招标时公布的工程估算金额在投标时作出的报价。假设工程估算金额与工程结算造价不一致的，那么以后者金额为计费基数，按实调整设计费，合同价招标文件约定的设计费浮动幅度不变。设计费计算方法如下：_ (1)工程设计收费=工程设计收费基准价_(1浮动幅度值)= 304.8万元_80%=243.84万元 (2)工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费=243.84万元 (3)基本设计收费=工程设计收费基价_专业调整系数_工程复杂程度调整系数_附加调整系数=243.84_1_1=243.84万元。 仅方案设计费、初步设计费、施工图设计费和后续服务包含在投标报价

6、总额中。最终结算时，按台江区政府投资项目审批中心审核的工程结算造价为设计费用限额，按上述方法计算设计费。 2、设计费支付方式：_银行转账，设计人提供等额正式发票。 3、第四次付费时，发包人和设计人按台江区政府投资项目审批中心审核的工程结算造价为设计费用限额调整设计费总额，在本期设计费支付时，应按照调整后的设计费总额对之前支付的设计费进行重新计算，按实调整和支付，支付不足的，在本期补足，超量支付的扣回); 4、工程完成竣工验收时，设计人提出申请，发包人7日内，支付余款并结清设计费。 5、第三次付费的同时，发包人退回设计人提交的履约保证金。 第六条 双方责任 6.1 发包人责任：_ 6.1.1 发

7、包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15 天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设

8、计文件时，如果设计人能够做到，设计人应给予积极配合。 6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作方便条件。 6.l.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 6.2 设计人责任：_ 6.2.1 设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 6.2.2 设计人采用的主要技

9、术标准是：_国家现行法律法规及行业相关规范。 6.2.3 设计合理使用年限为*。 6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索额。 第七条 违约责

10、任：_ 7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1 条规定支付设计费。 7.3 设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重

11、大设计变更、设计缺陷所造成返工的，除减收相关工程设计费外其造成直接经济损失的20%由设计人承担。因设计人重大过失或故意行为造成的损失应按实际经济损失承担赔偿责任。赔偿金在设计费中相应予以扣除。 7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条 其他 8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门

12、购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。 8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。 8.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。 8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8.7 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第(二)种方式解决：_ (一)提交仲裁委员会仲裁：_ (二)依法向人民法院起诉：_ 8.8 本合同一式_ 陆_份，发包人_ 贰 _份、代理人_ 贰 _份、勘察人_ 贰 _份。 8.9 本合同经双方签章后生效。 8.10 本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到项目所在地工商