《建筑工程施工合同例文(六篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程施工合同例文(六篇)(44页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑工程施工合同例文发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼,双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程名称:邵阳市北塔区资枣社区安臵地二、工程地址:邵阳市北塔区资枣社区安臵地三、建筑面积:全框架结构共11层,总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算,雨蓬、空调板按半面积计算)。注:括号内条例经协商不计算面积,但水电由甲方负责施工,工资由甲方付款。四、承包范围及内容1、主要内容:按照甲方要求和设计的平面图和甲方
2、有关的建筑要求进行施工修建,包括路面压花,土建一次性大包干,住房每层高度为3米,第一层为3.8米,0.00以下按实结算,并计算乙方的其它费用开支,为一次性支付。2、配套附属工程,另行按实计算。3、水、电由甲方负责。4、室内留门洞,粉好门套,预制构件由甲方购买。五、材料材料及工程质量要求1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、2、乙方应认真按照甲方要求和意图,精心施工,随时接受甲方的检查、验收。3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准,乙方承担一切责任,工程质量达不到规范标准的部分,乙方按照甲方的要求标准和重新施工,直至符合规范标准合格为止,所有费用由乙方负责。4、若甲方要求乙方不合理的施工所造
3、成的工程质量和损失由甲方负责。5、外墙为100_100或(100_200)的方块砖,屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。六、承包方式及合同价款1、工程采用包工不包料大包干形式,承包价格为220元/平方米,安全保险由乙方负责。2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用,乙方负责绑扎,外架由乙方负责。七、工期要求工期总共为180天,自_年_月_日开工到_年_月_日竣工。八、付款方式工程总价约为32.736万元,签订合同预付乙方的进场费及备料款3万元,以后每完成一层主体付工程总价的65%,内外装饰每完成
4、一层工程总价的33%。留2%竣工验收后一笔付清。九、双方责任1、甲方应保证工程款及时到位,防止资金问题而造成工程停工,而达不到预期进度由甲方负责。2、甲方未按合同规定履行自己应负的责任,因资金原因不能正常施工,除工期得以顺延外,还应赔偿给乙方造成的实际损失。3、承包人不得将承包工程转包给他人,也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人,否则,合同自行终止。4、甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则,认真履行职责,协助保密等义务。5、本合同一式四份,双方各执二份,合同自签字生效,发包人、承包人履行合同的全部义务,承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕,本合同自行终止。甲方(公章):_ 乙方(公章
5、):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同例文(二)根据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议:一、甲方提供土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)二、该土地位于,四至为:东至,南至,西至,北至,使用年限为_年。甲方对该土地享有所有权和使用权。三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准,甲方保证手续齐全并
6、获得批准。四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。五、该建筑工程设计由甲方负责,乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的安全责任由乙方负责,甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,组织某某建筑公司进行建设。但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工,180天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收,视为工程合格,甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该
7、建筑工程因质量问题验收不合格,乙方应负责无偿维修,直到验收合格为止。九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本:(一)该建筑工程竣工验收合格后_日内,甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。(二)该建筑工程竣工验收合格后,甲方每年支付乙方20%的实际建设成本,每年的_月_日前一次性全额支付,余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报,每年的_月_日前一次性全额支付,所有款项在_年_月_日前付清。十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责,甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失,乙方应负责赔偿。十一、该建筑工程验收合格后,因任何一方擅自改变工程主体
8、结构,因此造成的损失由改变方承担全部责任。十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境,积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责,因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。十三、工程竣工验收合格后,如工程被闲置、被破坏、被拆迁,甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。十四、如一方违反合同约定,违约方应按照实际建设成本的20%向守约方支付违约金,违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对
9、该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后_日内进行,审计费用由乙方承担。十六、本合同的签订地在济宁市市中区,凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成,根据山东省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定,由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖。该合同一式两份,由甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。甲方:某市开发区管委会(盖章,法人签字)乙方:某公司(盖章,法人签字)8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。8
10、.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。第9条、奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金。9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励。9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励。9.4乙方应妥善保护甲方
11、提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。9.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条、争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调
12、解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。第11条、其它约定第12条、附则12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。12.2本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执_份,乙方执_份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4附件(1)施工图纸或作法说明(2)工程项目一览表(3)工程预算书(4)甲方提供货物清单(5)会议纪要(6)设计变更(7)其他甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_法定代表人:_ 法定代表人:_代理人:_ 代理人:_单位地址:_ 单位地址:_电话:_ 电话:_传真:_ 传真:_邮码:_ 邮码:_开户银行:_ 开户银行:_户名:_ 户名:_帐号:_ 帐号:_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同例文(三)承包人(乙方):(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致,签订本合同。1工程概况1.1工程名称:_。1.2工程地点:_。1.3工程内容:_