《钢结构施工承包合同样本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构施工承包合同样本（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、钢结构施工承包合同发包方：承包方：工程名称：签订时间：2011年11月27日签订地点：钢结构施工承包合同发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条 例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经 双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围和内容：基础施工及钢结构制作与安装工程。四、工程造价： 壹佰零捌万 元整第二条施工准备一、发包方：1、在开工前（合同签定后2天内），接通水源、电源，为承包方 提供具备施工条件的施工场地。2、协助承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监
2、督检查 进度、质量及隐蔽工程验收，办理中间工程交工签证手续，解决现场 的技术问题等。4、按合同规定及时付款。二、承包方：1、负责办理应由承包方办理的各项手续。2、按国家行业建设工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）及钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001、建筑钢结构焊接技术规程（GJG81-2002等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范 围内的全部工程。3、 工程竣工后向发包人提供两套竣工资料（包括调整后的施工 图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料 ）。7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上 岗证（合格证等）。第三
3、条工程期限一、本工程自 2011年12月_5_日开工至 2012年1月日 止，共40天（日历天）。二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1、 发包方未在合同约定开工日期之前提供具备施工条件（通水、 通电）的施工场地，影响进场施工；2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施 工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3、发包方提出重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无 法进行的原因而影响进度；4、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停 电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工;5、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材
4、料差 价款而影响施工；6、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 安全施工1、应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理 不善造成的人员及财产损失。 非乙方责任造成的损失， 由相应责任人 承担。2、发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按 政府有关部门的要求处理。 甲方应提供抢救抢险的必要条件， 协助处 理事故。事故引发的费用由责任方承担。3、按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、 围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段 以及临时交通要道附近施工时， 应与甲方协商安全防护措施， 经甲方 同意后实施，防护费用由甲方承担。4、在未腾空和继续使
5、用的建筑物内施工的，应制定专用安全和 防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。 以上措施应报甲方同意， 并由甲方承担相应费用。5、必须为本工程和参与本工程施工作业的人员上保险，在本工 程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发 的费用和责任全部由乙方承担。6、安排专业施工安全管理人员对本工程进行施工安全管理。7、已竣工工程在未正式交付甲方之前， 应负责工程成品保护工 作。8、负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。第五条 工程质量一、本工程质量达到以下标准、规范的要求：1、建设工程施工质量验收统一标准( GB50300-2001)；2、钢结构工程施工质量验收规范 ( G
6、B50205-2001)；3、钢结构设计规范 (GB50017-2003)；4、建筑钢结构焊接技术规程 ( GJG81-2002)5、国家、北京市相关法律法规、规范、标准；达合格等级。二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、北京市颁 发的建筑工程规范、 规程和标准进行施工， 并接受发包方派驻代表的 监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按 有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进 行下一道工序；3、承包方应按质量验评标准对工程进行分部、分项的质量进行 评定
7、，并及时将工程质量评定结果送发包方。4、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通 过竣工验收之日算起。5、承包方供应的材料，必须附有产品合格证才能用于工程，发 包方认为承包人提供的材料需要复验的， 应允许复验。经复验符合质 量要求的，方可用于工程，其复验费由发包方承担；不符合质量要求 的，应按有关规定处理，其复验费由承包方承担。第六条 工程价款的支付与结算一、本工程的合同总价为壹佰零捌万元整, 其中包含本工程的保 险费和施工人员的保险费。二、本合同签订后三个工作日内，发包方支付合同总价 0%的预付 款，计人民币 伍拾肆万 元整,主体结构安装完成后支付合同总价 的80%，计人民币 叁
8、拾贰万肆仟 元整，竣工验收合格支付合同总 价的97%,计人民币 壹拾捌万叁仟陆佰 元整,尾款3%计人民币 叁 万贰仟肆佰元整做为质保金，一年保修期满无息付清三、如因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。四、承包方在工程竣工验收合格后 3天内，将竣工资料送交发包 方审核，发包方在审核完成10个工作日内向承包方支付工程尾款。第七条施工与设计变更一、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方须及时以书面形式通知发包方，由发包方确定修改意见或变更设计文件， 承包方按修改或变更的设计文件进行施工。 若发生增加费用（包括返 工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁
9、、材料构配件积压的实际 损失）由发包方负责，并调整合同造价。二、施工中如发现设计有错误的地方， 承包方应立即停止施工并 及时通知发包方，由发包方确定修改意见或变更设计文件， 承包方按 修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、 停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由 承包方负责，不调整合同造价。第八条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修 理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额 日万分之_3_的违约金。三、工程不能按合同规定的工期交付给发包方使用， 每延误一
10、日， 向发包方支付日万分之 旦元的违约金。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任， 除竣工日期得以 顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的 质量或其他问题，由发包方承担责任。三、承包方验收申请书送达_5_日后不进行验收的，则视为验收 合格。第九条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（一）项方式解决:一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向人民法院起诉。第十条附则一、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；甲方 壹 份， 乙方壹份。具有相同法律效力。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效， 工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商 一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包人：（公章）住 所：法定代表人：委托代理人：电 话： 开户银行： 帐 号：承包人：（公章）住 所：法定代表人：委托代理人：电话：开户银行： 帐 号：
