《承包合同官方版（5篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承包合同官方版（5篇）.doc（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、承包合同官方版发包单位：_（以下简称甲方）承包人：_（以下简称乙方）依照中华人民共和国民法典及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。第一条：工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按_米计算。第二条：施工方案1、护坡（1）、基底宽_米，厚_米，自下而上慢慢收至高度为_米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为_，砖要好质量的青砖或红砖）。（2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。（3）、完工后做围墙10米左右。（4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。第三条：合同工期1、经双方协商确定,工程
2、期为_日，暂定于自_年_月_日起至_年_月_日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条：价格及付款方式1、工程总承包价为_元。2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。3、付款方式：竣工验收后付_元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分_付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。第五条：甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。第六条：乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、
3、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。第七条：施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。第八条：验收工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。第九条：违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲
4、方支付本工程总金额百分之_的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。第十条：其它本合同于_年_月_日由双方在_签订，自双方签字或盖章后生效，一式_份，上方各执一份，上交_份。发包单位（甲方）（盖章）授权代理人（盖章）：_ 联系电话：_承包人（盖章）：_ 联系电话：_年_月_日承包合同官方版（二）聘用单位：（简称甲方）、身份证号：承包厨房者（受聘人）：（简称乙方）、身份证号：根据劳动局、民政局及烹饪协会的有关法规条文，经甲、乙双方友好协商，一致同意签订本协议书，以供共同信守执行。二、甲方每月付给乙方承包工资：人民币_元，（大写：万千百元整）。每月号为支付上月工资发放日。甲方不得以任何理由拖
5、欠，如甲方拖欠工资自每月的工资发放日起_日后，乙方则无需再遵守本协议，并可要求甲方支付乙方全部工资（上月未发工资加本月实做天数的工资）和厨房人员回湖南的相关车费。如协议未果，乙方有权向劳动仲裁机关申请仲裁解决。三、乙方自行组织安排熟练操作技能的厨师担任厨房内切配、正、副灶台、蒸炉、打荷、冷菜间等技术岗位工作，并负担工资。厨房内洗涤卫生杂工由甲方负责安排人员并负担工资。四、在乙方承包期中，甲方有义务为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇（包括免费提供乙方工作人员的食宿）。如对乙方人员安排烹调技术有所异议，可及时向乙方提出，乙方应及时改进，达到双方满意。甲方在营业期间若生生意红火，增收营业额，应
6、相应增加乙方工资。五、甲、乙双方欲解除本协议，一方应以书面形式提早_日向另一方提出，以便安排工作，否则，一方应加倍赔偿另一方相对应的经济（工资）损失。六、本协议未尽事宜，甲、乙双方按照有关规定，本着互相谅解的精神，共同协商处理，如协商未果，按原协议执行。七、本合同期限届满，劳动合同即终止。双方当事人在本合同期满前_日向对方表示续订意向，甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同，如协商未果，则合同到期本协议自动失效。八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签名盖章后生效。同时产生法律效力。九、乙方或者乙方所属人员患病或非因工负伤，其病假工资、疾病救济费和医疗费用等待遇按照国家有关规定执行。十、本
7、协议条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。甲方：_（盖章） 乙方：_（盖章）签订日期：_年_月_日承包合同官方版（三）劳务承包合同劳务发包方：（以下简称甲方）劳务承包方：（以下简称乙方）根据民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同，双方自愿接受合同条款的约束。一、工程名称：_；二、工程地点：_；三、承包方式：承包方式按照以下第种方式：（1）包死价总价合计_元（大写：_元整），增加工程量和超出本合同约定范围工程量按照合同履行地工程定额计价标准计算工程款；（2）按照施工面积计算每平方元，实际面
8、积按照竣工验收实际测量的面积计算；（3）其他方式：四、承包范围：包括但不限于以下内容的劳务部分：（1）；（2）；（3）；（4）；五、合同价款合同价款为以下第种：（1）包工包料（2）单包工（3）；六、工期（1）本工程_年_月_日开工，_年_月_日前完成，总工期天（含各类国定假期、雨天）；（2）因甲方原因，或者发包方原因导致停工和无法施工的，工期相应顺延；（3）因甲方和发包方原因导致停工的，甲方应当按照停工之日工人数量每延期或者停工一天甲方应当向乙方支付元/人的停窝工损失；（4）因甲方原因导致工期延误或者停工超过天的，乙方有权单方解除合同，且不免除第（3）项的赔偿义务；七、劳务款支付劳务款的支付按
9、照以下第种方式：（1）按照工程进度付款：a、施工至支付劳务款元；b、施工至支付劳务款元；c、施工至支付劳务款元；d、施工至支付劳务款元；（2）按照时间付款：a、_年_月_日支付劳务款元；b、_年_月_日支付劳务款元；c、_年_月_日支付劳务款元；d、_年_月_日支付劳务款元；（3）其他方式：（4）如若甲方未按照约定的期限向乙方支付工程款的，没延期一天应当按照欠付金额的0.1%向乙方支付延期履行利息。八、竣工验收及质量维修1、本工程约定质量标准为达到国家建筑工程施工质量验收统一标准的合格标准。2、发生质量事故，甲方应当书面通知乙方。3、如是因为甲方施工工程其他部分质量不合格或者甲方自身材料不合格
10、，导致乙方返工的，甲方应当按照标准向乙方支付返工费；4、乙方施工完毕后，甲方应当及时验收，经乙方书面或者口头通知后15内甲方不予验收的，视为工程验收合格；5、本工程保修贰年，从工程竣工验收合格之日起计算，合同未履行完毕即解除合同的乙方无质量保修责任。九、安全文明施工1、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定，按甲方要求对工人实行标准化管理，做到室内、外整洁、统一规范；2、乙方必须保持施工现场及宿舍区整洁，无垃圾和污水，并搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作；3、乙方必须在施工过程中做到工完场清，料具工具堆放整齐，按甲方文施工有关规定组织施工，使施工现场达到文明施工的要求；4、甲方应当做
11、到“三通一平”为乙方提供必要的工作条件。十、人员要求及管理1、甲方现场负责人：_，联系方式：_,除甲方本公司及现场负责人外，甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项；2、乙方现场负责人：_ ，联系方式：_。3、甲方应当为乙方提供必要的劳动条件，提供必须的安全保障器材和措施，因此造成乙方人员伤亡的，甲方应当承担赔偿责任。十一、争议解决双方在合同履行中发生争议的，可协商解决，协商不成的，双方均可向人民法院提起诉讼。十二、其他本合同自双方签章之日起生效，发生变更的必须以书面变更合同进行，本合同一式份，甲乙双方执壹份。甲方（盖章）：_ 乙方（签字盖章）：_负责人（签字）：_ 负责人（
12、签字）：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日承包合同官方版（四）发包人：_签订地点：_承包人：_签订时间：_年_月_日。第一条、发包人将位于发包给承包人使用，承包人按约定从事经营活动。第二条、承包期限：从_年_月_日发包人将饭店交付承包人使用，到_年_月_日收回。第三条、承包金及交付的时间、方式承包金每月（大写）_元。承包金每_个月交一次，先付后用。第一次承包金于合同生效后_天内交给发包人。第二次承包金于_交清，以后交付方式以此类推。第四条、承包饭店的经营范围_第五条、承包人应当合法经营，承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。第六条、承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税，发
13、包人不承担任何费用。第七条、发包人允许承包人对饭店进行装修，该装修按5_年期限折旧，若在5_年内发生拆迁事由，实际获得的赔偿归发包人所有，发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满，该装修无偿归发包人所有。第八条、未经发包人同意，承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的，转租合同终止期不得超过原承包合同期限，因第三人造成损失的，承包人应当赔偿损失。第九条、合同解除的条件：_第十条、违约责任：任何一方有违约行为，均应向非违约方支付违约金元，并赔偿相应的损失。第十一条、由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失，发包人免责。第十二条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。第十三条、其他约定事项：甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日承包合同官方版（五）甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）根据甲方生产需要,决定将甲方磨边线承包给乙方,为了双方更好的合作,达成双赢的目的,经甲乙双方协商,
