工程索赔意向书15篇

《工程索赔意向书15篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程索赔意向书15篇（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、工程索赔意向书15篇工程索赔意向书1致：XX我公司于20XX年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五 合同段，20xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东 西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直 停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧 自来水管道才停止使用。还有Kxx+385Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升 降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，

2、桩位正好在污水 管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年 xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事 件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条 款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少 损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。此致XX改建工程XXX经理部20xx年3月25日工程索赔意向书2致：由我部中标承建的一期道排工程于20年10月根据

3、合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20年底完成一期一标、二标道排工程施工，（三标由于房建未开工建设无法施工）而三标段直到20年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我 部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情况综合分析，下列原因造成工 期滞后：1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位（尤其 是园林单位进度滞后）。造成我部工期相应滞后。2、受天气原因影响工期滞后，如20年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。4、三标房建20年底开工，20年基本完成造成我部施工滞后。 综上几点所诉，非

4、我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设 部等九部委第56号令标准施工招标文件的规定，现我部就现阶段实际进度 状况及给我部造成的实际损失情况，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：1、工期索赔：自20年月日顺延自一期道排工程竣工。2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%（涨幅%5以 内不予调整部分）且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后期所有材料 价格应按实调整。4、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各半 计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。5、定额人工及合同计

5、时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。6、已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，按 日计取费用。7、已完工程成本时间价值索赔：按施工成本一已付进度款X银行同期贷款利 率计算X索赔工期8、企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。建设工程有限公司一期道路及排水工程项目部20年月日工程索赔意向书3一、工程索赔书时效的效力索赔时效有两个方面的效力，一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭， 即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利消灭;二是索赔时效 为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请求权的相对人因而取得否认对方请 求的权利。索赔时效期间届满后的请求权

6、，因诉权消灭，变为不可诉请求权，即罗马法上 所谓自然之债。此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。因此基于索赔时 效的效力，义务人取得了抗辩权，可拒绝权利人的索赔主张。虽则如此，但权利 人的实体权利并未就此丧失，因此，一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动 放弃索赔时效的抗辩权，其仍可自愿履行该债务，给权利人以补偿，索赔方有权 接受该赔款，不构成不当得利。即使被索赔方不知道时效届满的事实，也不能以 不知时效届满为由要求返还。另一方面，被索赔方也可在时效届满，提出索赔时 效抗辩的同时，仍可基于道义或公平原则，给予索赔方适当补偿，即所谓的道义 索赔，索赔方也有权接受该赔款，不构成不当干导利。此外

7、，虽然索赔时效是基于合同约定产生的，但其仍属于时效的一种。按照时 效制度的原则，即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。因此，法院或 仲裁庭在审理该类案件时，一般不能主动援用索赔时效，只有在被索赔方提出该 项辩理由时，才能予以支持。二、工程索赔程序(1) 索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。(2) 发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延 长工期的索赔报告及有关资料。(3) 监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答 复。(4) 监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复 或未对承包人作进一步要求

8、，视为该项索赔已经认可。(5) 当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔 报告。20xx年清单计价规范规定：9.14.2根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的 损失，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意 向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧 失索赔的权利；2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。 索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证

9、明材料；3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影 响的实际情况和记录；4、在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书， 说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。9.14.3承包人索赔应按下列程序处理：1、发包人收到承包人的索赔通知书后，应及时查验承包人的记录和证明材料；2、发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28 天内，将索赔处理结果答复承包人，如果发包人逾期未作出答复，视为承包人索赔要求已被发包人认可；3、承包人接受索赔处理结果的.，索赔款项作为增加合同价款，在当期进度款 中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按合同

10、约定的争议解决方式办理。三、工程索赔条件 索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工 期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变 更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。6、物价上涨,法规变化及其他。工程索赔意向书4致：项目管理有限职责公司由于医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在

11、施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有月日至月日，月日至月日，月日至月日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。2、设备窝工补偿费、进出场费。3、其他相关的企业管理费、现场经费。有限公司年月日 工程索赔意向书5致：县经济开发区建设投资有限公司项目管理咨询有限公司由于20年月日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋， 并且基坑内大量积水，使我方无法正常施工。此次管道破坏使我施工方所承包的 标段发生了如下费用及损

12、失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、材料损失的补偿费用；3、降排水措施补偿费用；4、人工清除淤泥补偿费用；5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件的规定， 业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行 好合同的责任和义务。此！ 致！县建筑安装工程公司第六标段项目部20年月日工程索赔意向书6致：xxxxxxxxxx由我部中标承建的xxxxxxxxxx 一期道排工程于20XX年10月根据合同要求及 甲方现场指令单开工建设，并于20xx年底完成一期一标、二标道排工程施工，（三 标由于房建未开工建设无法

13、施工）而三标段直到20xx年8月开始进行施工，目前 已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工 程成本相应增加，经我部根据现场实际情景综合分析，下列原因造成工期滞后：1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位（尤其是 园林单位进度滞后）。造成我部工期相应滞后。2、受天气原因影响工期滞后，如20xx年上半年连续阴雨天气时间长达180 天左右。3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。4、三标房建20xx年底开工，20xx年基本完成造成我部施工滞后。综上几点 所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等 九部委第56号令标准施工

14、招标文件的规定，现我部就现阶段实际进度状况 及给我部造成的实际损失情景，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：1、工期索赔：自20xx年xxxx月xxxx日顺延自一期道排工程竣工。2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%（涨幅%5以内 不予调整部分）且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后期所有材料价 格应按实调整。4、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各半 计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。5、定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。6、已完工程管理费索

15、赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，按 日计取费用。7、已完工程成本时间价值索赔：按施工成本一已付进度款X银行同期贷款利 率计算X索赔工期8、企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。XXXXXXXXX建设工程有限公司XXXXX 期道路及排水工程项目部20XX年XX月XX日工程索赔意向书7致：XX公司我公司于20XX年1月中标海宁市硖许公路周王庙至长安段改建工程第五合同 段，20xx年1月18日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东 西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向 停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧 自来水管道才停止使用。还有Kxx+385Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升 降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水 管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。计划20xx年 XX月初开