《绿化工程合同专业版（八篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿化工程合同专业版（八篇）.doc（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、绿化工程合同专业版发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）一、工程内容棒杰新厂房主干道两侧鹅卵石景观工程。二、合同价款合同固定单价：以450元/吨计价，以发包签收的实际用量计算。三、结算价款、本合同为固定单价合同（不因市场价格上下波动而调整），即为完成一个计量单位所需的直接费、综合间接费、措施费和税金等的综合成品结算单价;，、包含材料费、运输费、施工费、安全管理费、风险因素等;四、付款方式工程完工，且发包人验收合格，凭正式发票在五个工作日内付清。五、工期：_年_月_日完工。六、此合同如有异议，双方协商解决;协商不成，由当地仲裁机构仲裁或当地法院判决。七、此合同一式二份，双方签字盖章后生
2、效，发包人、承包人各执一份。八、本合同于_年_月_日在浙江棒杰数码针织品股份有限公司新厂区签订。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日绿化工程合同专业版（二）甲方：乙方：为了完成商定的施工项目内容，明确双方权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包范围和内容：花坛、苗木栽植4.承包方式：由乙方包工、包料。二、工程期限：_年_月_日 _年_月_日三、工程造价：本工程造价11730.8（壹万壹仟柒佰叁拾元捌角整）四、工程价款的支付该项目全部完工后，经甲方组织验收合格后付95%，留5%
3、做为工程质量保证金，养护期满后付清余款。五、苗木养护期：六个月。六、工程质量和检查验收质量标准：达到城市绿化施工及验收规范和工程施工图标准七、附则本合同未尽事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，共同遵守。自签订之日起生效，工程价款结清后自动失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日绿化工程合同专业版（三）甲方（建设方）：乙方（施工方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照
4、执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容和工程范围：二、合同工期1、开工日期：2、竣工日期：三、质量标准本工程执行，工程质量标准合格。四、合同价款1、该工程造价以竣工后实际工程量结算。2、该工程造价以实际工程量的双方议定价格为依据，以总承包形式而定，总承包价格为（：元）大写：3、工程款在工程验收后一次性结清。4、养护期从_年_月_日到_年_月_日为止。五、双方权力与义务（一）、甲方1、办理施工所需的证件、批件，提供有关隐蔽、障碍物资料。2、提供施工所需水源、电源等保证施工需要，水电费由乙方承担。3、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。4、派驻施工现场的
5、监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况监督检查，负责工程中的验收和其它必须的签证。5、组织对工程的竣工验收。（二）、乙方1、根据甲方委托，在其承揽的工程范围内，完全全部工程。2、施工场地清洁卫生，执行行业文明施工要求。3、对施工场地周围的管线和邻近建（构）筑物实施保护。4、遵守政府有关部门对施工场地、交通、噪音及环保和安全生产等内容的规定。5、严格施工，确保工程质量，并按合同规定的时间如期完成和交付。6、提供竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收六、施工安全工程参与各方按照国家建设安全生产相关规定负责工程项目施工安全，承担相应安全责任。七、其他1、未尽事宜，
6、双方协商另行签订补充协议。2、本协议一式四份，甲方两份，乙方两份，自签字之日起生效，具有同等的法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日绿化工程合同专业版（四）发包人（全称）_承包人（全称）_依照_及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。第一条工程基本概括1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：_4、工程立项批准文号：_5、资金来源：第二条工程承包范围1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容；2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植；
7、3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。4、土建工程质量保修。第三条施工工期共_个工作日。议定自_年_月_日开工，至_年_月_日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）第四条工程质量标准在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。第五条材料和设施供应凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工
8、期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。第六条工程价款及付款方法本工程款按下列办法分期付款。1、本工程采用_承包方式；2、工程价款_元（暂定价以决算价为准）3、付款方式：_第七条组成本合同的文件1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标及其附件；4、标准、规范及有关技术文件；5、图纸；6、工程量清单；7、工程报价单和预算书。第八条双方的权利和义务1、工程师：在工程施工中，发包方委托为施工监理；承包方指派_为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核；2、发包人工作：做好施工场地的“三通一平”，制图会审及设计交底；协调处理地下管线、邻近建筑物；古树
9、名木的保护工作；3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作；提供施工组织设计和进度计划。第九条种植要求1、种植地平整要符合设计意图和种植标准；2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植；3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。第十条初步验收承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程_个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请_日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。第十一条工程变更承包人在工程变更_天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行；1、合同中已有适用于变更工程的价
10、格，按合同已有的价格变更合同价款；2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。第十二条检验标准、方法、地点及期限1、工程施工验收标准：城市绿化工程施工及验收规范；2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理（即质量保修）工作进行定期考核。第十三条竣工决算1、工程养护期（即保修期）结束时为竣工时间，在工程竣工后_日内，承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料，双方应会同有关部门进行竣工验收，并按照合同约定价款和调整变更的内容，进行工程竣工决算。2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算
11、资料后_天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后_天内无正当理由不支付工资结算价款，由发包人承担违约责任。第十四条质量保修养护期为_个月，从施工结束之日起计算。双方应在签定合同时签定质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的附件，须由双方法定代表人签字、加盖公章。第十五条履约保证金承包人在签定合同时，向发包人交纳_元的履约保证金，待工程验收后一次性返还，无息。第十六条合同解除1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除合同；2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行，经承包方催要
12、，发包方仍不支付工程款，承包方有权解除合同；3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人，发包方有权解除合同。4、因不可抗力导致合同无法履行，发包方、承包方可以解除合同；5、因一方违约致使合同无法履行，另一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同；6、一方依据本条2、3、4、5款的约定要求解除合同的，应当书面通知对方，并在发出通知前7天造知对方，通知到达对方时合同解除；7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。第十七条合同的终止发包方、承包方双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本合同即告终止。第十八条安全施工承
13、包应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。第十九条违约责任发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务，若一方违反合同约定，需支付另一方合同总价款5%的违约金，并足额赔偿给另一方造成的实际损失。第二十条争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，按下列第（一）种方式解决；（一）提交_委员会_。（二）依法向人民法院起诉。第二十一条合同的生效和份数合同的订立时间：_年_月_日合同订立地点：_合同约定：_本合同一式_份，发包方保存_份，承包方保存_份。发包方：_ 承包方：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_绿
