《简单的建筑施工员劳务合同范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单的建筑施工员劳务合同范文（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、简洁的建筑施工员劳务合同范文施工员是大局部建筑工程资料的干脆编制者。对于建筑施工员劳务合同你又了解多少呢?以下是我为大家整理的简洁的建筑施工员劳务合同范文，供大家参考学习。 建筑施工员劳务合同1 总包方;(以下简称甲方) 承包人;(以下简称乙方) 遵照【中华人民共和国经济合同法】【中华人民共和国劳动合同法】【建筑安装工程承包合同条例】及(劳动法)的的规定，结合本工程具体状况，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 1 工程名称： 2 工程地点： 3 面积构造及施工位置： 4 承包范围; 幕墙的加工制作及安装。及材料二次搬运(不含屡次搬运)。 5 承包方式; 包清工 .包材料消耗. 保平安. 包质
2、量. 包工期。 6 工期约定; 7合同单价及价款： 8价款依据：本合同条款，邀标说明及报价单，现场签证。 9本合同为人工费清包，但包括小型机械，小型工具，用具，三级用电设施，平安及劳保用品等。 其次条 甲方工作职责： 1 开工前10天，向乙方供应经确认的施工位置及做法说明一份，并向乙方进呈现场交底。向乙方提工住宿，及生活和施工所须要的水电，及设备。 2 指派 D： 为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量及进度，进展监视检查，办理现场调整， 验收，变更签证，及其他手续。 3 向乙方供应经图审过的完整蓝图一份，白图两份。 4 协作乙方就施工条件与总包方(第三方)进展沟通及交渋。 5 对乙方供应
3、的材料申请 进展核实并刚好配发。 第三条 乙方工作职责： 1 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底及以施工为前提系列会议，拟定施工方案和进度准备，交甲方审定。 2 对施工材料做好预算 并刚好交甲方审核。 3 指派 D 为乙方驻工地代表，负责履行合同。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 4 严格执行施工标准，平安操作规程，防火平安规定，环境爱惜规定。严格遵照图纸或做法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制人工结算。 5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，承受总包对专业分包的平安生产管理及文明施工奖罚实施细责妥当爱惜好施工
4、现场四周的建筑物，设备管线，古树明木不受顺坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好与其他施工单位的共存施工关系。 6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改建筑物构造，脚手架及各种管线设备。 7 工程竣工未移交甲方前，负责对现场一切设施和工程成品进展爱惜。 8 乙方收到工程款后，应优先支配务工人员工资的支付不得无故拖欠，甲方有权进展监视。 第四条 关于工期的约定 1 甲方要求比合同约定工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因此接受措施而产生的费用。 2 因为甲方缘由造成未按约定完成工作，影响工期，那么工期顺延，如影响过大造成乙方经济损失，那么由甲方担当。 3 因乙方缘由，不能按
5、期完成工作量影响工期 那么工期不顺延，并担当甲方损失。 4 因设计变更或非乙方缘由造成的停电，停水，停气，停工及不行抗因素造成影响 ，导致停工4小时以上，一周内累计计算，那么工期顺延。 第五条 关于工程质量及验收的约定 1 本工程以施工图纸，施工组织说明，设计变更和【建筑装饰装修工程质量验收标准】(GB50210-20_),玻璃幕墙工程质量检验标准(JGJ/T139-20_)等国家制定的施工及验收为质量评定验收标准。 2 本工程应到达国家质量评定合格标准。 3 甲乙双方应当刚好办理隐藏工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐藏工程和中间工程的验收乙方可自行验收，甲方应予以认可。假设甲方
6、要求复检时乙方应按要求办理复检，甲方应担当复检费用及损失，由此造成停工，工期顺延。 4 由乙方缘由造成质量事故，其反工费用由乙方担当。 5 工程竣工后乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能够组织验收，需通知乙方另定验收日期。但甲方应成认竣工日期，并担当乙方成品爱惜和看管费用。 第六条 关于工程价款及及结算的约定 1 双方商定本合同单价接受固定价格。 2 本合同生效后，甲方分五次支付乙方人工费，具体支付方式如下： (1) 施工人员进场后，甲方按人数付给乙方劳务工生活费1600元每人每月。 (2) 埋板放置完成后一周内付至合同价款的15%。 (3
7、) 骨架全部完成，一周内付至合同价款50%。 (4) 幕墙根本完成后一周内付至合同价款的80%。 (5) 验收合格后付清尾款。余留3%作为保修金，一年后付清。 (6) 本工程保修期为验收后一年，乙方负责保修期内的幕墙保修工作。 第七条 关于平安生产和防火的约定。 1 甲方供应的图纸或做法说明，应符合【中华人民共和国消防条例】和有关防火设计标准。 2 乙方在施工期间应严格遵守【建筑安装工程平安技术规程】，【建筑安装工人平安操作规程】，【中华人民共和国消防条例】和其他相关的法规，标准。 3 由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关平安操作规程，消防条例，和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，甲方应
8、担当一切经济损失。 4 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安事故或火灾事故，乙方应担当由此产生的一切经济损失。 5 施工中乙方动用电.气焊。需办理动火手续，接受防护措施，并有专人看管监护确保现场没有平安隐患方可以离去。 第八条 嘉奖和违约责任的约定： 1 由于甲方缘由造成延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因为停工窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付给乙方合同价款万分之六的违约金。 2 由于乙方缘由逾期完工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款万分之六的违约金。 3 甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，甲方支付乙方一万元，作为嘉奖。 4 乙方
9、应妥当保管甲方供应的设备及现场堆放的材料，并做好成品爱惜。 5 乙方未办理任何手续，自行撤除建筑物构造，脚手架或设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方担当。 6 乙方在施工期间因为质量或平安违反总包平安规定，所造成的罚款由乙方担当。 7 施工期间所发觉的问题由甲方向总包方提出，乙方不得自行作为。 8 因一方缘由造成合同无法接着履行时，应向另一方提出，办理合同终止协议，并由责任方赔偿另一方经济损失。 第九条 合同解除 1 如一方紧要违反约定导致工程无法接着，那么另一方有权解除合同，并由责任方赔偿另一方经济损失。 2 工程完工后一年内合同自行解除。 第十条 争议或纠纷处理： 1 本合同在
10、履行期间，双方发生争议时，在不影响工程质量，及进度的前提下，双方可接受协商方法解决，或请有关部门进展调解。 2 当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁，当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 第十一条 附那么 1 本工程须要进展保险时，应另订协议。 2 本合同正本二份， 双方各执一份，副本四份，甲方执二份，乙方执二份。 3 本合同履行完成后自动终止。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑施工员劳务合同2 甲方：_ 乙方：_
11、 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原那么，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成相同。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 其次条工程承包范围 _ 第三条工程工期 1.准备开工日期：_年_月_日，准备完工日期：_年_月_日，总日历天数_天; 2.主要节点工期：_ 3.乙方应无条件执行甲方的进度准备支配(包括新调整的进度准备)。建筑施工劳务合同范文节选! 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需到达_ 第五条组成合同文件及说明依次 组本钱合同的文件及优先说明依次如下： 1.本合同; 2.本合同附件;
12、 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准标准; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现敷衍不清或不相相同时，按上述依次说明，不能清楚说明时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第六条标准标准 本合同适用标准标准：_ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工准备、物资需用量准备表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监视、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满足施工生产须要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员
13、予以清退。 4.刚好供应由甲方供应的施工机械设备、周转材料。建筑施工劳务合同范文节选! 5.按本合同约定，向乙方支付劳动酬报。 6.统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用： 7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业安康平安、劳动爱惜等工作。 2.严格遵照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的准备要求(包括调整后的准备)，合理组织，科学支配作业准备，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必需
