建设工程施工协议书标准版(3篇).doc

上传人:m**** 文档编号:561382795 上传时间:2022-10-09 格式:DOC 页数:14 大小:25.50KB
返回 下载 相关 举报
建设工程施工协议书标准版(3篇).doc_第1页
第1页 / 共14页
建设工程施工协议书标准版(3篇).doc_第2页
第2页 / 共14页
建设工程施工协议书标准版(3篇).doc_第3页
第3页 / 共14页
建设工程施工协议书标准版(3篇).doc_第4页
第4页 / 共14页
建设工程施工协议书标准版(3篇).doc_第5页
第5页 / 共14页
点击查看更多>>
资源描述

《建设工程施工协议书标准版(3篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工协议书标准版(3篇).doc(14页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、建设工程施工协议书标准版甲方(发包方):_工作室代理人:联系电话:联系地址:乙方(承包方):_工程队代理人:联系电话:联系地址:为了切实加强施工现场安全生产管理,依照中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国民法典以及建设工程安全生产管理条例建设部施工现场临时用电安全技术规范、建筑施工安全检查标准,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。第一条工程概况1、施工项目:_2、有效期限:_年_月_日至_年_月_日3、工程地点:_第二条管理人员为保证施工安全管理及安全责任,必须明确现场管理人员:1、乙方项目负责人:_,联系电话:_2、乙方现场安全负责人:_,联系电话:_第三条甲方安

2、全责任1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。2、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包方,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:1、乙方按照国家的有关规定,为施工人员办理人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。2、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安

3、全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。4、施工期间,乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底,严禁施工。6、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。8、乙方施工过程中应做到日产、日清,确保施工场地卫生整洁。9、做好文明施工、安全施工;施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得

4、联系,不得私拉乱接;做好施工临时用电;按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作,确保施工人员和乘客安全。10、建立整改责任制,对检查中发现的质量安全隐患,采取有效措施立即进行整改,落实专人负责监控,确保质量安全。11、制定安全紧急情况预案,一旦发生各类突发事故和紧急情况,要立即启动预案,并按照有关规定及时上报和妥善处理。12、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:(1)人身伤亡事故;(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;(3)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的;(6)施工过程中,因违反工程相关规定的,被相关管理机关勒令停工

5、的。第五条违约责任1、由于乙方责任造成对第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由乙方承担相应责任,并赔偿第三方因此造成的全部损失。2、乙方未指定安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。第六条出险理赔责任对于施工过程中出现意外,造成人身伤亡事故,由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔,甲方不承担赔偿责任。第七条甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。第八条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第九条本协议一式两份,甲乙双方各执一份。第十条本协议

6、签订地点在_地。甲方:(盖章)负责人:(签字)签订时间:_年_月_日乙方:(盖章)负责人(签字)签订时间:_年_月_日建设工程施工协议书标准版(二)发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):根据中华人民共和国民法典及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称:_二、工程地点:_三、工程内容:_四、承包形式:_五、工程立项批准文号:_六、工程承包范围:_第二条工程期限一、合同工期总日历天数_天;开工日期:_年_月_日;竣工日期:_年_月_日。二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:1、在施工中如因停电、停水_

7、小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上(每次连续_小时以上),影响正常施工;停水停电_天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式双方同意按下述第_方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_元人民币(大写:_)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后_日内,甲方支付_元工程款;2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付_元工程款;3、余款_元作为质量保证金,待保修期满后_个工作日内无息支

8、付。第二种方式:本合同实行按实结算,双方依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮_作为本合同的结算价款。1、甲方于_年_月_日支付_元;2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的_,留_做质保金,待保修期满后_个工作日内付清。3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要

9、复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。第五条施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条工程质量管理及验收一、质量标准:工程质量符合_标准。二、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收

10、记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。三、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。第七条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承

11、担。第八条质量保修一、本工程保修期限为_年,自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_的劳务费。乙方保修联系电话:_;乙方保修联系人:_。第九条违约责任一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的_向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期_日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支

12、付违约金人民币_元。二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的_向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20向守约方支付违约金。四、保密事项:除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将发包人提供的_需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将承包人提供的_保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。第十条争议解决因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条签订地点本合同在签订。第十二条补

13、充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。第十三条合同生效本合同自生效。第十四条合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。发包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)组织机构代码:地址:邮政编码:电话:传真:电子信箱:开户银行:账号:承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)组织机构代码:地址:邮政编码:电话:传真:电子信箱:开户银行:账号:建设工程施工协议书标准版(三)发包单位:_(以下简称甲方)承包人:_(以下简称乙方)依照中华人民共和国民法典及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项

14、协商一致,签订本合同。第一条:工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按_米计算。第二条:施工方案1、护坡(1)、基底宽_米,厚_米,自下而上慢慢收至高度为_米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。(3)、完工后做围墙10米左右。(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。第三条:合同工期1、经双方协商确定,工程期为_日,暂定于自_年_月_日起至_年_月_日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。第四条:价格及付款方式1、工程总承包价为_元。3、付款方式:竣工验收后付_元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分_付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。第五条:甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。第六条:乙方义务1、承包人负责对工程质量、

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 模板/表格 > 财务表格

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号