《推荐文档：工程索赔内容有哪些？如何索赔？.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《推荐文档：工程索赔内容有哪些？如何索赔？.doc（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程索赔内容有哪些？如何索赔？小编希望 工程索赔内容有哪些？如何索赔？这篇文章对您有所帮助，如有必要请您下载收藏以便备查，接下来我们继续阅读。在工程合同履行过程中，合同一方不能履约或者履约不正确或其它原因给另一方造成损害的情况时有发生，所以理清工程索赔内容十分重要。那么如何进行工程的索赔呢？下面就跟随小编来详细了解一下吧。一、索赔处理的原则：1、必须以合同为依据。2、及时、合理地处理索赔，以完整、真实的a索赔证据为基础。3、加强主动控制，减少索赔。二、前提条件1.与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责
2、任或风险责任。3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。三、索赔条件索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。通常承包商可以索赔的事件有：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2、因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。6、物价上涨，法规变化及其他。四、索赔程序1、索赔事件发生后14天内，
3、向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的14天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于14天内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，14天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后14天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。关于工程索赔内容，小编就总结到这里了。中华人民共和国建筑法、中华人民共和国经济法和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关条文详细规定了工程索赔内容，为工程合同的当事人提供了有力的法律支持，当事人可以根据法律规定的原则、条件和程序等，在遭遇工程索赔时运用法律手段维护自身的应有权益。申明：本文仅限于参考，不作为依据，如有必要请向更专业的人士咨询。文档由我收集整理后编辑发出，如有疑义，请速与我联系删除。
