《钢结构工程施工合同新.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构工程施工合同新.doc（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、钢结构工程施工合同新 钢结构工程施工合同必需要明确互相权利与义务关系,那么签订钢结构工程施工合同必需要注意什么呢以下是华律网为大家整理的钢结构工程施工合同范文，欢迎参照阅读。 钢结构工程施工合同范文1 发包人(全称); (以下简称甲方) 承包人(全称)： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 建设面积：约4500 二、工程承包范围 承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包涵的所有工作内容(包括钢结构制作、
2、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。 三、承包方式：包工包料 四、合同工期 进场安装日期： 20xx年5 月 20 日 安装完工日期：20xx 年 5 月 30 日 合同工期日历天数： 20 天。 五、质量标准 工程质量标准：合格 六、分包合同价款 按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。 七、合同生效 合同订立时间： 合同订立地点： 本合同双方约定 双方签字、盖章 付款后生效 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 钢结构工程施工合同范文2
3、甲方： 乙方： 按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体状况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容： 第1条 工程概况 1.1 工程名称： 钢结构车棚制作安装 1.2 工程地点： 1.3 工程面积： 1.4 工程内容： 1.5 承包范围： 开工日期： 完工日期： 质量等级： 合格 合同价款： 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。 本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如制定图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条 合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组
4、成： 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程制定变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条 合同文件使用的标准适用法律 适用法律状况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：钢结构工程施工及验收规范及其它政府的规定 第4条 图纸 由乙方委托制定，及时将全套图纸交甲方认可。 第5条 甲方驻工地代表 甲方委派 同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方的全部权力和使命;乙方必需接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其使命范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方看法的有效表达。 第6条 乙方驻工地代表 乙方委派 驻工地代表 乙方委
5、派 负责现场施工 上述乙方行使乙方的全部权力和使命，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其使命范围内所发出的书面资料均应视为乙方看法的有效表达。 第7条 甲方工作 1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以确保乙方顺利开工。 2、甲方负责按合同支付工程款。 3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。 第8条 乙方工作 乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。 第9条 进度计划 按双方协商的工期要求施工。 第10条 工程预付款、工程款支付及结算 甲乙双方约定： 主材进场，支付工程款总价的30%，工程完工验收后，保留工程总价款的5%质
6、保金，(壹年验收后支付)。 付清剩余尾款。 第11条 保修 保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。 保修期限： 在保修期限内，乙方对施工质量问题免费修理，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。 第12条 争议 双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按以下原则处理： 1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应确保合同的持续执行。 2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不
7、能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。 第13条 违约 如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承当违约责任并向对方支付违约金。 第14条 安全施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应依据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。 第15条 不可抗力 因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。 第16条 合同的生效和终止
8、本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。 第17条 合同份数 本合同一式四份，双方各执二份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 钢结构工程施工合同范文3 建设单位： (简称甲方) 施工单位： (简称乙方) 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合本工程具体状况，双方达成如下协议： 一、工程概况： 顶上雨棚及地面划线。 二、工程承包方式： 包工包料 三、工程承包范围： 见报价表中所示。 四、工程日期： 五、工程质量：严格按甲方的要求施工，工程质量必需达同行业验评之合格标准。 六、工程造价： 伍万
9、伍仟元整 七、工程验收方式： 工程完工之后，依据合同要求，甲方应当在完工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未通过验收，不得交付使用。假设甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。 八、付款期限和方式：签订合同后三天内付总工程款的30%的工程款 作为质保金。 九、保修期限 一年 ，保修期满十日内，保修金一次性返还给乙方。(保修期内无偿维护) 十、双方的其它义务： 甲方义务 1、施工现场应具备开工条件，并确保路通、电通、水通等施工进场条件。 2、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，坚持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指
10、出并催促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分作为材料的订金，完工验收后十日内付总工程款的60% ，余下10%部工程验收。工程驻工地代表为 。 乙方的义务： 1、必需使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。 2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。 十一、 违约责任： 本合同自愿订立，签字生效，假设一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。 十二、本合同假设有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。 十三、本合同一式 两 份，双方各执一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日
