《工程设计合同常规版(三篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程设计合同常规版(三篇).doc(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、工程设计合同常规版甲方:乙方:*公司(以下简称甲方)特委托(以下简称乙方)为新办公楼提供有关厨房设备一.涉及范围包括:1.员工餐厨房(约800平米)二.平面图纸设计阶段:1.平面流程路径布置图根据甲方提供之各楼层平面图纸及就餐需求,乙方编制一份初步平面流程布置图,提供餐饮区域位置,并标示流程走向路径。2.乙方与甲方、管理公司、设计团队(包括室内设计师)进行设计研讨,详细评审个餐饮区域3.乙方将按比例(1:100)编制设备平面布置图。此设备平面布置图包括设备标识、设备编号、4.平面图纸设计阶段乙方的工作时间通常需要7_10天(不包括甲方确认时间)三.深化设计阶段:1.待设备平面布置图获得甲方确认
2、后,乙方将以最终确认之设备平面布置图为基础,编制机电图纸包括:A.经甲方审批并确定后的厨房平面布置图;B.部分厂制品特殊设备的立面及剖面大样图;C.各厨房相关设备所需的机电接驳点点阵图;D.各厨房相关设备所需的水位接驳点点阵图;E.各厨房相关设备所需的燃气接驳点点阵图;F.各厨房相关设备所需的烟罩接驳点点阵图;G.各厨房相关设备所需的土建图(墙体、明沟)。2.乙方将与甲方及各相关专业进行设计研讨会,针对相关图纸各相关单位进行交底答疑。四.合约服务费用;1.甲方对前面所述之相关工作范围和服务范围对顾问支付费用。乙方在收到结算款后开具同等金额的发票。上述顾问服务费用包括乙方向甲方提供服务阶段内之厨
3、房初步设计平面布置阶段、厨房深化设计阶段、施工及验收调试阶段的全套设计图纸及文档一式六份的印刷费用、计算机光盘(设计图要求为CAD格式)。2.本合约签订后10内,甲方向乙方支付总价的40作为预付款。(即人民币:_元)3.乙方图纸深化完毕后并通过甲方认可,甲方需向乙方支付总价的60剩余合同款。(即人民币:_元)4.乙方在收到全部合同款后将设计成果全部交于甲方签收。5.甲方要求乙方进行的在本合约以外的其他工作,乙方可根据实际工作量另行报价,在得到甲方的书面批准后进行工作。五.争议在履行本合同时,如甲乙双方发生争议,应先由双方通过友好协商解决,若经协商未能取得一致,甲乙双方均可向所在地人民法院提起公
4、诉。六.本合约正本一式三份,甲方持两份,乙方持一份,均具有相同之效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程设计合同常规版(二)工程名称:工程编号:合同签约时间:_年_月_日委托单位:_(公章) 设计单位:_(公章)法人代表:_ 法人代表:_联系人:_ 联系人:_地址:_ 地址:_电话:_ 电话:_单位全称:_ 单位全称:_账号:_ 账号:_开户银行:_ 开户银行:_第一条根据中华人民共和国经济合同法有关规定,制定本合同。第一条委托方名称:(简称甲方)承包方名称:(简称乙方)第二条设计依据:第三条甲方委托乙方设计的工程项目:
5、设计规模:收费标准:%投资:预估设计费:元(结算时按实际发生数计)。预付设计费:元第四条甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料,技术要求,最终的提交时间为工程设计日开始。第五条本工程收费标准,按国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准_年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议)。第六条合同生效后,甲方不履行合同,无权请示返还预付金,设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清。乙方不履行合同时,应返还定金。工程设计在资料齐备后完成。乙方向甲方提供全套设计文件时,甲方应向乙方结清全部设计费。第七条双方各自的责任是:(一)委托方1。向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料,并对提供资料的可靠
6、性负责。2。在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时,应负责提供必要的工作条件。3。按国家有关规定,预付款单到户起五日内,办妥预付设计费的汇付手续。4。维护承包方设计和设计成果的完整;不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用。(二)承包方1。按合同规定的进度、份数提交符合国家规定的设计标准、技术规范的设计文件和图纸套。2。方案设计经上级主管部门审查后,在原定计划任务书范围内的少量修改,由承包方负责,不另收费和签协议书。超出原定计划任务书范围的重大修改和变更,其收费双方另协定。3。负责对所承担设计的工程进行设计技术交底;施工配合、解决施工过程中的有关设计问题。第九条除确属人力不能抗衡因素之外,各方
7、如因违反合同规定而造成损失的,应按法律承担违约责任。(三)委托方1。由于变更建设计划,提供资料不明确,示按期提交设计基础资料或工作条件等原因,而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计应按承包方实际消耗的工作量增付费用。设计进度、增付款额,由双方协商确定后补入原协议条文,以备查核。2。中途要求停止设计,应书面通知承包方,已付承包方的费用无权请示返还,并按承包方已进行的工作量和因中途停止设计而造成的损失付所需要费用。3。超过合同规定日期付费,每日按应付费的万分之五偿付逾期违约金。违约金付至承包方银行账户后,由承包方开列款额与违约金相符合的收费通知单结清。4。承包方提交初步规划方案,十天内委托方应及时
8、提出修改意见,逾期当作方案确定,正式出图提交成果。(四)承包方1。因设计质量低劣,引起返工或未按期提交设计文件、设计图纸,因而拖延工期造成损失者,除应负责继续完善和完成设计外,并应视造成的损失大小,由双方按受损失部分的价值,协商减收设计费款额,并补入原协议书中,以备查考。第十条本合同自签定之日起立即生效,工程设计结算后,本合同自动解除。第十一条本合同依法成立,即具有法律约束力,双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。如本合同有未尽事宜,将根据国家合同法,由双方协商解决。第十二条本合同正本二份,双方各执一份。副本份,甲方执_份,乙方执_份。工程设计合同常规版(三)甲方(发
9、包人):乙方(设计人):发包人委托设计人承担园林绿化工程设计,工程地点为依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本着绿化工程设计事项协商一致,订立本合同,共同执行。第一条本合同签订依据1.中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3.建设工程批准文件。第二条设计依据1.发包人提交的基础资料。2.有关政府主管部门的批复文件。3.工程设计招标文件及中标人的投标文件以及中标通知书。4.发包人提出的设计任务书及其它有关设计工作的书面要求。第三条工
10、程概况及设计范围1.工程项目名称:2.工程项目规模:3.工程项目设计:4.工程项目内容:第四条发包人向设计人提交有关资料,文件及时间1.提交资料,文件2.建设单位提出的设计要求。3.提供现场现状图或地形图。4.提供现场市政排水渠的位置图等。5.提交资料,文件的时间。第五条设计人向发包人交付设计文件及时间1.方案设计设计人在收到发包人确定设计意向文件后,十个工作日完成(根据项目情况议定设计周期);2.施工图设计按国家制定的行业标准进行设计,能完整提供环境景观施工所需要的全部图纸及所应达到可供施工的设计深度。3.交付时间经发包人对初步设计同意后,十五个工作日完成(根据项目情况议定设计周期);设计人
11、向发包人提交蓝图12份,可供报批的电子文件一份。第六条费用1.经双方协商,本合同支付的总费用为万元人民(¥)收费依据和计算方法按国家计委,建设部计价格【_】号文工程勘察设计收费标准。第七条支付方式1.本合同签订后_日内,发包人支付设计费总额的%既¥万元(大写)作为预付款。2.设计人提交设计文件并经发包人确认后十个工作日内,发包人一次性支付剩余的设计费用总额的90%给设计人,即¥万元(大写)3.工程完工并经验收合格后十个工作日内,发包人支付剩余10%的费用,即¥万元(大写)4.双方委托银行代付代收有关费用,由双方各自承担。第八条双方的责任1.甲方(发包人)责任1.发包人按本合同第四条规定的内容,
12、在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性和有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。2发包人提交上述资料及文件超过规定期限十五天(含十五天)以内,设计人有权要求按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限十五天以上时,设计人有权与发包人重新商定提交设计文件的合理时间。3.由于发包人的原因,导致设计有变更,双方可协商签订补充协议、重新明确有关条款。如造成设计人出现重大设计返工,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。4.在合同履行期间,发包人因自身原因要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,预付款不予退还;已开始设
13、计工作的发包人应根据设计人已完成的有效工作量向设计人支付设计费。4.发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付尚未支付的金额的10%以内的逾期违约金,如发包人逾期未支付上阶段设计费用,设计人有权停止下一阶段工作。5.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。2.乙方(设计人)责任1.设计人应按国家规定和合同约定的技术范围、标准进行设计,按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责。2.由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目设计费的千分之二。3.设计人对设计文件出现的遗漏或错误必须负责及时进行修改或补充,如因设计人的原因造成项目出现工期延误、成本增加、质量下降或发生质量事故等情况之一时,设计人除负责采取补救措施外,免收该部分的设计费,并应依法承担赔偿责任,赔偿金额不超设计费总额的30%的违约金。4.设计人支付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同