《国家建设项目的设计协议书范本（2篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国家建设项目的设计协议书范本（2篇）.doc（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、国家建设项目的设计协议书范本甲方：代表：地址：_ 电话：_乙方：代表：地址：_ 电话：_风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。由甲方投资建设的_工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：一、项目概况1、项目地址：2、项目规模：该项目规模分期建设，一期项目的项目用地约_万平方米，投资额约元，项目总投资约为_元。3、工期要求：建
2、设工期：_天;计划开工日期：_年_月_日（具体开工日期以甲方开工通知为准）;计划竣工日期：_年_月_日。4、承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为：_亿元的整个项目的施工任务（包括：土建和安装工程，以及所有配套设施）。二、计价及付款方式1、结算方式：本次项目竣工结算采用_结算方式。2、付款方式：按月进度付款。（1）施工单位人员进场_天内付工程价的_%。（2）按每月已完工程量的_%支付工程款。（3）主体结构封顶付已完工程总量的_%（每月进度款不扣除）。（4）审计结束后付审计价的_%（扣除之前支付的工程款）剩余的_%作为保修金。（5）保修金退还：竣工期满_年退_%，竣工期满_年退_%。三、甲方责任风
3、险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。1、甲方在本协议签订后，需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料，以便乙方能够及时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作，并上报甲方审核。2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作，做到各项准备符合乙方的施工条件，相关前期准备工作完成后，甲方需要向乙方出具进场施工通知。3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续：（1）建设工程规划许可证。（2）建设工程开工审查表。（3）规划部门签发的建筑红线验线通知书。（4）
4、在指定监督机构办理的具体监督业务手续。（5）经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。（6）建筑工程施工图审查备案证书。（7）建设单位驻工地代表授权书。（8）建设单位与相关部门签订的协议书。（9）甲方须提供该项目工程款支付的担保。四、乙方责任1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后，_天内签订建设工程施工合同，乙方施工队在_日内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。2、乙方需保证安全施工和文明施工。五、保证金支付及退还1、该项目合同履约保证金为现金：_元（大写：_元整）。2、双方签订建设工程施工合同且甲方提供完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后，乙
5、方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场_天内，乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币：_元（大写：_元整），最迟延长期不得超过_天，如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的，甲方有权让乙方退场。3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算_个月，甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金：_元（大写：_元整），最迟延长期不得超过_天，如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的，甲方承担违约责任。六、违约责任风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方需要向乙方支付_元天的违
6、约赔偿，但最长延期付款时间不得超过_天，同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担，与乙方无关。2、乙方如不能按期完工交房，逾期按照_元天向甲方支付违约金进行处罚，但最长时间不得超过_天。3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款，乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。七、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向_方所在地人民法院诉讼。八、其他1、本协议一式_份，双方各执_份。2、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为
7、甲乙双方合作的法律文件。3、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。甲方（签章）：代表人（签字）：_年_月_日乙方（签章）：代表人（签字）：_年_月_日国家建设项目的设计协议书范本（二）承建单位（甲方）：承包单位（乙方）：按照中华人民共和国民法典和建筑装饰装修合同示范文本的规范，结合工程具体情况，双方本着平等诚信、互惠互利的原则达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：2、建筑面积：2、工程地点：3、结构类型：第二条施工方式及范围4、施工方式：5、施工范围：第三条合同工期6、合同工期：自_年_月_日起进厂做施工准备工作，从_年_月_日开工至_年_月_日止竣工，共计天。工程
8、竣工按主体施工单位的施工计划进行，但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进行调整。具体每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。第四条质量标准8、工程质量：按照主体施工单位工程质量验收标准等级标准。9、结算方式：按保温面积估算，最终以实际保温面积展开结算。10、合同施工价款：本外墙保温以单价元（不含税金）计算。外墙真实漆以单价元（不含税金）计算。11、本工程包工包料。双方如对工程量存在争议，以审计为准。（按后期实测实量的面积计算）。第五条甲方工作1、开工前五天，向乙方提供经甲方确认的施工图纸及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。主体交接，需修整另行计算，为乙方无偿提供临时设施
9、、施工中所需的水、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由方承担。2、指派为甲方驻工地代表，负责监督合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续（变更必须经公司盖章生效）和其他事宜。第六条乙方工作1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按照要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，确保施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题与周围单位（住户）的关系。4、施工中未经甲方书面同意或有关部
10、门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。需要变更的部分及图纸以外的签证必须经甲方认可盖章，否则无效。5、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对所完成的工程成品进行保护（乙方竣工后甲方应及时组织验收，原则上从竣工之日起不超过10天）。6、乙方服从甲方和监理监督，施工质量应符合甲方设计要求。第七条关于工期变更及逾期竣工的约定1、如因甲方未按约定完成前期工作，影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续停工12小时以上工期相应顺延。4、因大风、下雨不良天气影响施工质量的情况下，不能
11、施工;室外温度低于5的时间段不允许施工，工期相应顺延。第八条关于工程质量及验收的约定1、乙方承诺确保用于工程的所有材料符合国家及当地建设主管部门规定的标准要求，承诺聚苯板厚度不小于，单位容重不小于/3。（按工程设计要求）。2、甲方应向乙方提供符合国家验收规范的墙体。3、乙方应严格按照建设部建筑安装工程质量检验评定标准、河南省建筑安装工程质量检验评定标准实施细则、外墙外保温工程技术规程（14420_）以及国家现行、相关的规范、标准、规程进行施工。4、工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收
12、日期，工期予以顺延。5、施工人员、施工设备和材料进场后，乙方抓紧时间进行施工，工程进度款依据进度计划及乙方实际完成工程量支付，甲方如不能及时付款，工期顺延，并支付乙方的损失。第九条工程承包款结算的约定工程进度款支付办法：工人、材料进场，甲方支付总工程款的%，约元人民币，按工程进度支付。每月_日书面报当月完成的工程量，下月_日支付以完成工程量%工程款。第十条关于材料供应的约定1、乙方不得将不符合质量要求或规格有差异的产品用于本合同工程;2、所有材料进场后，须经监理人员及甲方代表抽样检验，符合约定标准后方可使用。第十一条有关安全生产和防火的约定1、甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国
13、消防条例和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范，并遵守甲方的规章制度，确保安全施工。施工中如有发生工伤事故或对甲方、第三人人身财产造成损害，由乙方承担全部赔偿责任。第十二条违约责任1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的工程成品，如造成损失，照价赔偿。2、未经甲方同意，乙方擅自拆改建筑物或设备管线，由此造成的损失或事故（包括罚款），由乙方负责赔偿。3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动工，造成损失由甲方负责。4、因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十三条争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，因协议未尽事宜，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向人民法院起诉。第十四条附则1、本协议未尽之处，双方另行协商解决。2、本合同经双方签字盖章后生效，合同一式份，甲、乙双方各执份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_授权代理人：_ 授权代理人：_年_月_日 _年_月_日第5页共5页
