《房屋拆迁还建协议书官方版（7篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋拆迁还建协议书官方版（7篇）（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、房屋拆迁还建协议书官方版整村房屋拆迁诉求书原告：_，女，汉族，_年_月_日生，住址：_上海市_路_村_号_室第一被告：_，男，汉族，_年_月_日生，住址：_上海市_路_村_号_室第二被告：_上海_实业有限公司法定代表人：_ 联系电话：_ 地址：_上海市_区_路_号_室邮政编码：_200000第三被告：_上海_房地产开发有限公司法定代表人：_ 联系电话：_ 地址：_上海市_区_路_号_室邮政编码：_200000诉讼请求：1.确认三被告签订的关于本市_区_路_弄_号房屋的拆迁补偿安置协议无效;2.请求法院重新做出拆迁补偿安置;3.本案诉讼费用由三被告共同承担。事实理由：被告二、三于_年取得原告居住
2、地_路_弄_号所属地块的房屋拆迁许可证（房屋拆迁许可号_年_号），同期开始拆迁工作。原告居住于_路_弄_号底后的房屋（以下简称“动迁房屋”），由于历史原因_路_弄_号底前、底后房屋只有一本房屋租赁证，但原告户口在动迁房屋底前，单独一个户口簿并作为户主，是该房屋动迁安置对象;被告一以及_（被告一的妻子）_（被告一的儿子）_（被告一的儿子）四口人共同在拆迁房屋内底后的户口本内。_年_月_日动迁房屋被强行推到。原告于_年_月_日至该地块动迁项目组办公室交涉，要求动迁组出示动迁方案，说明对原告的安置情况，遭拒绝。原告多方维权无果，无奈于_年_月_日诉至_区人民法院后，通过法院调取了_区_路_弄_号底前
3、、底后房屋的部分拆迁补偿安置协议【协议编号为：_沪安（_）拆协字第_、_号】。通过该协议原告得知_年_月_日被告一在原告不知情的情况下，与被告二、被告三共同签订本市_区马当路_弄_号底前、底后房屋的拆迁补偿安置协议，并且擅自将被告一的两个儿媳_（户口在_区_路）_（户口在_区_路）一并作为动迁安置人口在动迁房屋安置协议中进行安置。被告一在与被告二、三签订动迁房屋的拆迁安置补偿协议后，一共获得3百余万元，而原告仅获得动迁款10余万元。由于3被告签订的安置协议侵害了原告依法享有安置房屋的权利，导致原告至今无房可住。原告在无奈之下，为了维护自己的合法权利，唯有提起诉讼，要求确认被告一与被告二、三签订
4、的拆迁补偿安置协议无效，并且要求拆迁人对原告重新安置。望法院支持原告诉请。此致上海市_区人民法院具状人：_年_月_日房屋拆迁还建协议书官方版（二）甲方：x有限公司，位于xx镇四巷号，法人代表乙方：_，xx镇xx村村民，住xx镇_号。丙方：担保人xx镇xx村甲方因开发需要，受xx市土地收储中心委托，征收并拆除乙方位于xx镇_号的房屋。参照国有土地上房屋征收与补偿条例，现行最新中华人民共和国土地管理法有关规定，双方在丙方监督下，就拆迁还建、安置补偿有关问题进行了协商，达成协议如下：一、乙方房屋、地基、菜地现状，宅基地面积共计280平方米，其中空地170平方,住宅面积单层110平方，四层，其中一、三
5、层为住房，二层为两个门面、顶层2m以上，是收纳兼厨房，也可住人，底层架空。住房建筑面积共计330平方米，门面二个，（每个开间4.15m,进深（13.3+1.2）面积各为60平方米，）门面建筑面积120平方米。房屋右侧与后方有村级公路，房屋前面临x大道，可资利用的公共通道面积约80平方（52.2+31.92），前、后、右侧三方共可停小车7至10辆。三相电到户，内三相表一块，两相表四块，水到户，内有水表三块，电视电话均到每套房屋。一二楼均已租出，每年房租收入10000元。乙方土地使用证号：x集用第号二、甲方以新建的房屋置换乙方被拆房屋，地点位于乙方现有房屋地点段，甲方给乙方的置换新建房屋为1_4楼
6、，分别为一楼住宅房一套，地面必须为架空层。二楼门面二间，三、四楼住宅房二套，车位2个。面积大小的处理按以下方案：还建房面积大于原房屋面积，乙方以建筑价格购买。还建房面积小于原房屋面积，甲方按同等地段房屋销售价格加相应税、费乘以差额面积，现金补偿乙方。还建房交房期限时间为两年，自签约日起计算。甲方承诺，还建给乙方的房屋终身免交物业管理费。三，还建房屋质量要求：所有房屋均应按xx市现行商品房标准建造，抗震为6_8级，并受监。其中第一层应为架空层每套住房及门面均应水、电（其中一户三相）电视到户，其费用均由甲方承担。其中水管到户直径不低于25，电到户电线截面不低于25.（其中一户三相）每套住房均应有进
7、户门一块，窗户均装铝合金，门面应有进户门（卷闸门），窗户均装铝合金。水、电电视到户，其费用均由甲方承担。四、甲方给乙方的还建房屋的各项证件，应含土地使用证，房屋使用权证，水、电、电视开户证件，所有证件的税、费均由甲方承担。并在交房时一并将所有证件交给乙方。如甲方交付的还建住房只可供乙方一户出入，所有证件可只办一个。如二户或多户进出，每套房均应有各自的证件。所有的土地使用证年限均应在_年以上（含_年）。交房时，应同时给乙方车位所有权终身免交物业管理费的证件或承诺书。五、甲方除给乙方还建房屋外，考虑到还建房屋内部仅为裸房等因素，补偿给乙方临时安置补助费，内部装潢补偿费，搬家费，乙方房屋租赁损失费，
8、青苗补偿，农民宅基地占用补偿等费用共计x万元。其中，临时安置补偿费（过渡期乙方租房房租）12000元（两年），乙方经营性损失20000元（乙方原租房收入，两年）搬家费1000元。内部装潢补偿等项747000元。六、违约责任及处理：在约定的交房时间到期后，开发商不能按期交房时：逾期，开发商应支付相应的房屋租赁费（6000*120%/年），房屋出租损失补助费（10000*120%/年），不足一年的按月计算。因其他原因，甲方无法履约交房，丙方应承担担保责任。督促甲方履约。仍无法交房时，按照xx市xx镇同等地段房屋在履约期的销售价格，加上应交各项税、费（含各种办证）合并计算应补偿的房屋价款，补偿给乙方
9、。即采取货币补偿方式。甲方到期无履约能力，则由丙方担保人承担责任。在合同签字前，开发商与担保人应先签字，再将所有款项转到指定的帐户。经确认后，被拆迁人签字，同时交出土地证，则表示房屋已转到开发商手中，被拆迁人在20天内搬迁完毕。并通知开发商及担保人。乙方交房时应保证不得拆除门窗及防护网。本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，签字盖章生效。立协议人甲方：xx市xx房地产开发有限公司法人乙方：丙方：x镇xx村村委会法人_年_月_日房屋拆迁还建协议书官方版（三）建设单位（甲方）：_拆迁户（乙方）：_根据_建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的
10、权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。一、乙方在甲方用地范围内共有_结构的住房_幢_间，共_平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于_年_月_日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）_平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积
11、应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。二、乙方应于_年_月_日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁_日内一次付给乙方搬迁费_。三、甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：_1.乙方自行找房周转，每人每月补助_元;2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助_元;3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。四、甲方安置乙方的住房位于_，共_套_间，_层_号，配有_等设备。五、乙方
12、家庭的全部成员（18岁以上者）_等_人一致签字同意_作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。六、甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_%向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付_元违约金）;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。七、乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的
13、，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。八、其它：_本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，交_等单位各留存一份。建设单位（甲方）（公章）：_拆迁户（乙方）（签章）：_地址：_ 家庭18岁以上成员（签章）：_代表人：_ 地址：_电话：_ 电话：_银行账户：_
