《窗帘买卖合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《窗帘买卖合同.doc（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 窗帘买卖合同卖方：（乙方） 买方：（甲方） 根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。一、增加项目总价：合同增加项目为坐垫60张；窗帘6个；台裙1张总价为人民币大写 元整（小写￥ 元 ）。（不含税收，如需开发票另加6%税收）注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。 二、付款日期及结算方式安装完工之日即结算增加工程款人民币大写 元整（小写￥ 元 ） ，以下两种方式由甲方自愿选择：（1）当面交付现金；（2）通过银行转帐。三、 交货方式、期限 1.乙方自行送货
2、安装。 2.交货工期为10日 。3.交货、安装地点：_四、违约责任 （1）违约责任 1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值_的违约金。2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值_的违约金。 3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘 坐垫 台布 应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。4. 甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值_的违约金。 五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。七、本合同于_年_月_日签订，合同一式二份，双方各执
3、一份，经甲乙双方签字后生效。八、 其他约定本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。补充条款 甲方： 乙方：传真： 传真：电话： 电话：2010年月 日 2010年月 日附表：1合作经营协议书甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，就中石油煤层气保德区块地面工程合作经营事宜，自愿达成如下协议，以资信守：一、合伙宗旨：共同合作、合法经营、利益共享、风险共担。二、合作经营项目：中石油煤层气保德区块地面建设工程。三、合作经营地点：山西省保德县。四、出资金额方式：期限垫付。1、甲方以现金方式出资200万元；乙方以现金方式出资200万元（主要用于补足前任合伙人撤资款项）。2、
4、合同签订之日乙方向甲方交付100万元投资款，剩余100万元乙方须在2012年3月31日前全额到位。3、2012年3月31日前应付前任合伙人撤资的17万利息，双方各承担8.5万元。4、乙方垫付2012年2月开工前期全部费用。（回款前）五、股份划分：甲方 % 、 乙方 %。作为确定盈余分配和债务承担的基础。六、合作期间甲乙双方的出资为双方共有资产，不得随意请求分割。七、甲乙双方的任何一方原则上不得中途退撤，任何一方在不给合作事务造成不利影响的前提下可以退出，但须经双方协商认可。八、甲乙双方的分工、权力与义务：1、甲方为合作项目的负责人，全面负责合作业务的日常经营与管理，重点负责商务活动及工程的回款
5、工作。费用不得超过工程总额的10%。2、乙方负责合作项目的生产，施工、安全工作。3、以甲方公司的名义，在保德县与当地银行开设账户，双方各留印鉴、共同管理。乙方负责施工过程中的财务工作，对于涉及财务、账目以及借款、还款、日常投资等资金使用事项在超过 元额度（ 元以下的应各自记账留存凭证定期对账），应许甲乙双方协商一致方可进行。同时，甲乙双方都有对财务账目的监督权利。九、盈余分配与债务承担：合作双方共同经营，共同合作、共担风险、共负盈亏。十、合作任一方违反本协议导致合作损失的，应当对另一方承担。本协议未尽事宜，双方协商解决。本协议一式 2 份，甲乙方各执一份，经甲乙方签字画押后生效。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日
