《水电安装合同标准范本（4篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电安装合同标准范本（4篇）.doc（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、水电安装合同标准范本发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法（以下简称合同法）、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于_年_月_日签订观南城一期1#楼工程建设工程施工合同后，发包人、承包人对签订的建设工程施工合同上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。补充协议内容如下：一、工程概况1、工程名称：观南城一期工程1#楼（以下简称本工程）2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。3、建设规模：大约30000平方米。二、承包范围、内容及单价1、
2、承包方式：分包（包工包料2、承包内容：按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。3、计价（结算）方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为_年重庆市安装工程计价定额（CQAZDE_20x）及_年重庆市建设工程费用定额（CQFYDE_20x）定额（以下统称安装定额）和_年_月_日以前的相关配套文件（约定项目除外）。三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。四、计算方法、单价及付款方式1、工程质量：优质结构。达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。严格按业主要求工程质量施工，
3、凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。2、本工程总工期：以建设单位工期为准。3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。4、安全责任（1）乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法、安全生产管理条例进行全过程的安全文明施工。该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全生产法、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。5、付款方式：（1）乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计10万元（签订合同之时交纳2万元，进场七天后交8万元）。工程质量履约保证金主体结构15层完工后_
4、日之内退还，此保证不计息。（2）付款方式和时间：主体15层完工后，甲方支付乙方主体15层内工程进度款的80%，之后每月按进度工程款支付80%，余款98%在工程验收合格后付清，余款2%做工程质量保证金，保修期为一年，此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。五、其他1、乙方成立劳务作业队，在项目部领导下开展工作。乙方不得转包、分包，积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料，保证工程工期。2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥，遵守工地上和各项规章制度，必须按时、按质、按量完成施工任务。乙方达不到甲方质量和施工进度要求，甲方有权终止合同，所完成工程量部分甲方按75%结算工程款，并在
5、甲方规定的时间内清理出场，申请仲裁或向人们法院起诉。3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。4、未尽事宜，双方平着平等互利的原则协商解决。5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电安装合同标准范本（二）工程承包人：_（简称甲方）劳务分包人：_（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信信用的原则，甲乙双方就工程施工劳务分包事一、项协商达成一致，订立本合同。一、劳务分
6、包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共部分按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼5层至9层线全穿到位，其他只到配电箱、通风设备安装、消防系统等所有工程的水电安装。以上部分按建筑面计算，每平方米单价为。二、工程结算工人进场第一个月生活费由班组负责，第二个月以后每月_日、_日两次￥元/人作为生活费;工程完工付至工程造价;工程竣工，经甲乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务酬劳;中途退出不结算尾款，并承担因中途退场所造成的一切经济损失。三、质量标准1、按总包合同有关质量的约定
7、、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工程必须达到质量评定合格等级;2、标准规范除本工程总合同另有约定外，本合同使用标准规范如下：（1）施工期间每天的现场清理工作及阶段性场容整理;（2）合理使用材料，杜绝浪费;（3）各种机械应由熟悉机械构造、性能和操作方法的人员按规程操作且定机定人，操作前须检查机械有无异常;（4）在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;（5）甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的5%;四、施工验收及工程的确认1.乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同的质量标准;2.在施
8、工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计算;五、双方责任和义务（一）、甲方责任和义务1、.除非范本合同另有约定，甲方在_年_月_日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地;2、实工对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收;3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审;4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要;5、负责与分包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。六、乙方责任和义务1.对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，自觉遵守法律法规
9、及有关规章制度;2.严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准;3.乙方自备预制工具并投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理，做到文明施工，并严格配合水电气班组进行各项施工工序，如因人力资源不到位影响其他班组生产的，一次罚款贰仟元。承担出于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;4.在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量;5.加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，按安全标准进行施工，确保施工安全;6.严格遵守甲方要求的作息时间（施工中可根据需要调整工作时间，乙方必须配合甲方现场理人
10、员的安排，如有不配合的，一次场地罚款管贰仟元）;7、工作期间必须佩戴安全帽，如有不佩戴发现一次发款出现任何事故由乙方及当事人自行负责，并处罚款贰仟元至伍仟元;8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设备;如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失;9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工部分的成品保护工作因劳务分包人负责发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;10、公司施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。七、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变
11、更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关文件要求施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据;最终以甲审核的数据为准。2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，有乙方承担，延误的工期不予顺延。3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。八、其他1、乙方必须具有相应的劳务资质，并提供相应资质复印件，费用由乙方自己负责。2、乙方作业人员必须是18_50岁的男性公民，不得使用童工。3、乙方特许作业人员必须持证上岗;4、乙方应对本班组作业人员进行经营性的安全及操作规程教
12、育，由乙方原因造成的安全事故费用及场发生任何事故均由乙方承担;5、乙方进场后，应向甲方提供花名册一份备案，甲方统一代办暂住证，费用由乙方承担;6、违约责任：由过错方承担违约责任;7、争议：在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。九、合同有效期及分数1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止;2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人
13、（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电安装合同标准范本（三）（总包）：（以下简称甲方）（分包）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例及国家有关法律和政策，为维护经济合同当事人的合法权益，保证基本建设工程的顺利完成，就本项工程建设的有关事项，经双方协商，达成如下协议：一、工程概况：1、工程名称：文成县玉壶中学教学工程2、工程地点：玉壶中学内3、承包范围及内容：本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容（具体工作内容与建设单位签定的协议相同）。二、承包方式及内容：本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工，乙方负责管理、安排、材料、人员施工等，乙方根据甲方的施工进度
14、编排施工。具体要求如下：1、负责工地内的临时水电设施的施工;2、编制施工方案、施工计划，做好施工准备工作;3、严格按照图纸施工，确保工程质量达到合格要求;由于工程质量不合格而造成的返工损失，由乙方自行负责;4、负责工程技术资料的收集、整理、上报，进场材料的检测，并及时向甲方提供工程的进度计划;5、工程在保修期内，如确属施工质量不好，需要返修的应由乙方无偿修复;6、乙方委派作为驻工地代表，对工程进度、质量等进行管理和安排，组织隐蔽工程验收，及时解决应由乙方解决的问题。三、工程结算及付款方式：工程结算价以水电预算为准，材料价下浮37%;工程款支付按月支付，每月支付单月完成工程量金额的85%，工程竣工验收合格后付10%，余款待保修期完成后再进行付款。（领款时提供材料发票）四、工期要求：乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通，积极了解施工进度计划，做好施工安排，积极配合有关班组交叉施工，不阻碍甲方整体工程进度。乙方在材料、人员安排方面要充足，确保工期不延误，如因为水电方面而阻碍整个工程进度安排，乙方应当赔偿一定的经济损失，具体为每耽误一天，罚款元，从工程款中扣除。五、按建筑安装工程承包合同条例及国家有关法律政策我单位所上缴的管理费，开支费共20x0元应由乙方补偿。六，安全生产1、甲方对乙
