《建筑工程施工班组劳务合同官方版（九篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工班组劳务合同官方版（九篇）.doc（39页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑工程施工班组劳务合同官方版发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自_年_月_日至_年_月_日1.5工程质量：1.6合同价款（人民币大写）：第2条甲方工作2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地（即“承包范围”）清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项
2、。第3条乙方工程3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。（或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底）。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73_91）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ300_88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。第6条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第种。A、固定价格B、可调价格（按国家有关工程计价规定计算造价，并
3、按有关规定进行调整和竣工结算）第7条关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备（见附表），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条有关安全生产和防火的约定8.1方提供的施工图纸或作法说胆，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。第9条工程停建或缓建9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的
4、保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条奖励和违约责任10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的%支付违约金。第11条保修11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第12条争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。
5、第13条其他约定第13条附则13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执_份，乙方执_份。13.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_授权代表（签字）：_ 授权代表（签字）：_单位地址：_ 单位地址：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_户名：_ 户名：_帐号：_ 帐号：_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工班组劳务合同官方版（二）发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定，遵循平等、自愿、公平和诚
6、实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程承包范围：_1、_屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清扫望砖屋面;给整个屋面做防水，增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘（达到墨线小点金的效果、但不贴金）、更换损坏的木质构件。3、文庙散水增加阶条石与陡板;4、重新制作月台，并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等;以上所用材料参照工程预算书。承包方式：包工包料二、合同价款（固定价格）筐额（人民币大写）：_;￥_元;三
7、、工期合同工期：_天开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日按期完成不奖不罚，工期每推迟一天，罚合同价款的千分之五（5），但总数不超过合同价款的百分之五（5%）罚款将被作为违约金从最后一次拨付的工程款中扣除。四、工程质量标准本工程质量标准必须达到国家现行工程建筑装饰装修质量验收规范的合格标准。五、安全生产乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。六、工程款支付：合同签订后甲方应在乙方正式施工后_日内支付合同价款的20%作为预付款;工程大部分项目完成后支付合同价款的40%;工程全部完成后再支付合同价款的35%;本
8、工程质保金为5%。七、质保期：三年保修期限执行现行的国家标准建设工程质量管理条例，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束甲方全部支付乙方该工程的质保金（即本工程5%的质保金）。八、合同的生效合同订立时间：_年_月_日本合同双方约定签字盖章后生效。九、附则1、本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向菏泽市经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方、（盖章）：法定代表人：_ 法定代表人：_或委托代理人（签字）：_或委托
9、代理人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工班组劳务合同官方版（三）甲方：乙方：依照中华人民共和国民法典及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就建筑工程施工班组劳务承包等事宜协商达成一致。订立本合同：第一条工程概况和工程承包范围工程名称：_工程地点：_第二条工程工期和工程质量标准1、计划开工日期：_年_月_日，计划完工日期：_年_月_日，总日历天数_天;2、主要节点工期：_3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。4、所承包工程范围内的工程质量必须达到_第三条甲方责任和义务1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计
10、划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用：7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。第四条乙方责任和义务1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施
11、工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员
12、对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失和惩罚：6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：7、按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）;9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。第五条环境保护、安全生产和文明施工1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的
