《劳动合同3篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳动合同3篇（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、劳动合同3篇在现在社会，合同在现实生活中运用频率高，运用范围广，它是解决民事关系目前最好的方法之一。还在为写合同苦恼吗？其实写合同并没有想象中那么难，下面是关于劳动合同3篇，仅供参考，欢迎大家阅读。劳动合同 篇1甲方： 乙方：依照中华人民共和国合同法、及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就装载和运输土石方工程，为了明确甲乙双方在承运土石方过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，达成共识并签订以下本合同条款。双方必需共同遵守执行。第一条：工程概况 一、工程名称：土方运输工程 二、工程地点：仙湖大桥（桥头）邕宁区政府新建地址三、工程内容：运输土方四、工程总
2、量约1000万立方米。五、工程取费标准与计量方法：（1）按目前的运输路程为方的车子前二后八工程车带盖板，按单价为 元人民币计算每车次计，包挖包运（税后价）（2）结算方式：按实际运输车数一天一结，结算时间为次日的上午10：00收单算账，当日17时前付清运费，乙方进场施工后每台车每天扣除400元，每台车共扣4000元作为履约金，完工一次性返还。其次条：甲方责任（1）甲方负责乙方人员、车辆的进场手续和乙方施工的一切条件，确保乙方进场其次天车辆正常运输。在正常的状况下甲方确保乙方车辆一个月25个工作日以上。（2）甲方协作乙方妥当支配车辆的正常停放，确保车辆的正常施工，乙方的住宿由甲方供应场地和水电运用
3、，乙方的吃住和水电费用由乙方自行解决。（3）甲方必需根据乙方指定的账号付款结帐，否则因此产生的一切损失由甲方负责。（4）甲方保证作业区内道路路况具备运输条件及道路修理并办理南宁市城市建设管理局颁发的通行证，以上的所产生的费用由甲方负责。（5）因甲方缘由造成乙方无法开工，超过24小时的，由甲方补贴乙方每辆车每天500元人民币，如遇到不行抗拒的自然因素（如下雨，台风，地震自然灾难和当地市级以上政府部门对政治管辖区域内统一下达整改令等和道路须要停工修理除外。）凡乙方运输车辆如因超载、环保、噪音和城管、交警、治安等有关部门和社会人士阻拦、干扰被扣等均由甲方负责担当。（6）扣留车辆给甲方48小时时间与相
4、关部门处理协调取回车辆并担当全部的发生费用，超过48小时则每一辆车每天按元赔偿；甲方保证路面正常通行（如乙方违反交规运输，车辆手续不合法，甲方概不负责）（7）甲方应按本合同约定刚好给乙方办理运输费用的结算，如甲方不能按时期支付乙方运输款时，从逾期付款的第2天起，乙方有权停工，停工期间按每天每辆车500元人民币补贴给乙方，因甲方问题停工超过5天的，乙方将有权终止承运合同（8）依据工程须要，甲方有权要求乙方增加运输车数量。（9）如因地方政府及相关部门的工作检查，重大会议，节日期间要求停工的：双方免责，不计赔偿 ，工期顺延。（10）严禁酒后驾车。第三条：乙方的责任（1）乙方只负责运输土方到卸土点后实
5、行自卸形式把泥土卸在甲方指定点（2）在合同签定后，乙方必需按甲方要求在5日内调运输车辆进入场内投入运输作业，首次进场车辆为50台，预料七天内要达到100台车施工，并随工程开工状况增加运输车辆甲方应提前2-3天与乙方协商。（3）在施工合同期间乙方确保根据甲方的要求，做到听从统一指挥调动，听从现场管理人员的施工支配。严格遵守甲方的管理制度和作息时间。按指定的运输路途和施工场所进行施工作业。做到保质保量完成甲方交给乙方的任务。（4）乙方驾驶员，作业人员由于自身缘由造成一切平安责任事故。（经济责任和法律责任）由乙方自己负责与甲方无关。甲方不担当任何干脆责任和连带责任。（5）乙方车辆正常行驶后，如因不行
6、抗因素（如地震，下雨，斗争等 ）造成停工误工由乙方自行担当。（6）甲方工程量加大，需增加车辆，甲方提前通知乙方，乙方必需尽量增加车辆；甲方另外增加车辆，必需与乙方协商并同意后方可增加，如乙方达不到甲方要求，甲方可自行增加。（7）施工期间乙方不能随意退场、必需每天保证按甲方要求车辆数量施工，车辆正常修理保养除外，如乙方车辆无故退场，乙方必需补足车辆。（8）甲方供应住宿场地，车辆及私人财务由乙方自行看管。甲方供应乙方作业车辆停车地点工地现场。（9）为了顺当完成工程的施工任务，乙方在没有征得甲方的同意，不得中途无故退场或有意停工，中途无故退场或者中途无故停工需赔偿违约金五十万元给甲方。如中途甲方无故
7、要求乙方退场或无故要求停工需赔偿违约金五十万元给乙方。第四条：合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决、协商或调解不成可提交仲裁委员会当地法院处理。第五条：附则（1）同自双方盖章签字之日起生效。合同履行完毕后自行终止合同。（2）同如遇未尽事宜。双方可以依据详细状况议定附加条款，按双方协商同意的.方案执行。如双方争吵不清，可向当地有关部门申请调解或仲裁。（3）此项工程完工前，乙方情愿，可与甲方签订两年的劳务运输合约，保证两年长期有土方运输工程。其他：如乙方在工程建设中工伤事故，由乙方自行负责担当。凡进场的车辆人员由乙方进行保险。本协议未尽事宜，甲乙双方另行签署补充协义，补充
8、协义及双方业务往来的相关票据和文件资料与本协义同等的法律效力。如有争议，双方协商，协商不成，提交当地法律机构仲裁。本合同一式两份，甲方双方各执一份；与本合同与补充协议具有同等法律效力。本合同自乙方车辆到场后生效，具有法律效力。合同期满在双方结算运输帐款后自动失效。甲 方（盖章） 乙 方（盖章）身份证号： 身份证号：联系电话： 联系电话：（此合同附带双方身份证复印件各一份）年 月 日劳动合同 篇2甲方：乙方：跟据中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确双方在工程承包中的权力义务和责任。在自愿同等互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本协议，并以共同遵守。第一条：工程概况：（1）工程名称：（2）工
9、程地点：（3）工程运距：62-67公里（4）运输期限： .施工期间有不行抗力的特别状况时需延期，经甲乙双方确认后另立补充协议。（5）运输方式：清运，调车费每车 元，车到现场支付。工程开工后拾伍日内扣除。（6）车辆规格：前四后八，净重60吨。（7）运输价格：每车 元整（税后价），甲方包吃住包加油包路保生活费标准每车每天 .（8）运输方量： .其次条：运输款结算与付款方式：（1）运输费支付方法：结算周期为24小时（周一至周日都正常结算），每日8:0010:00为结算时间。在当日下午四点之前结算上日完成的工程量的全部钱款，结算率为100%.（2）甲方按乙方供应的银行账号，由甲方通过银行存入乙方指定银
10、行账户。甲乙双方以甲方开具的过磅单据或方量单据为结算依据。（3）结算以甲乙双方现场统计员和乙方指定人。（4）如甲方未能按时结算，或因甲方缘由导致停工，停工损失由甲方担当。并需支付给乙方每部车每天运输的相应金额壹仟元整的违约赔偿金，以此类推，直到解决为止。因乙方未在规定时间内（早10:00点前）将运输票据提交给甲方所导致的未能结算，甲方不负违约责任。第三条：双方责任（1）甲方责任（1）工程变更：如工程有变更甲方应提前五天通知乙方，并经双方协商同意另行签订补充协议。另行办理施工签证和通行证。（2）甲方负责排处社会干扰，解决装卸点现场出现的问题，保证乙方正常施工。并负责协调交警城管环保等管辖单位的关
11、系。（3）甲方确保乙方运输车辆二十四小时作业，保证车辆正常装卸。（4）甲方承诺确保被扣车辆放行，遇特别状况扣车时间不超过24小时，如超过，甲方赔偿乙方被扣车辆每部壹仟元整。（5）甲方保证乙方所到车辆叁天内准时进场作业，夜间装卸所需的照明及其他相关措施由甲方予以确保，过桥过路收费站等一切费用由甲方负责担当支付，如出现延误，甲方补偿乙方每天每部车壹仟元。（政府缘由及自然安灾难天气等特别因素除外）。甲方负责乙方住宿费生活费每车每天肆拾元。（2）乙方责任（1）乙方车辆必需听从甲方施工现场指挥，按指定的装卸地点运输路途运行。必需和相关单位协作好施工，否则甲方有权取消其施工资格，所产生的一切责任和经济损失
12、自负。（2）乙方的车辆修理保养加机油等一切费用由乙方自己负责。（3）乙方在施工期间不得无故停工跳槽卖票，偷卖柴油，如有此类事务发生，经查实后，甲方有权扣罚责任当事人，并由乙方支付给甲方当事车辆（只限责任车）总运输量30%的赔偿金，甲方有权先扣押车辆。乙方如有特别缘由须要撤场，需提前拾伍日书面通知甲方，并负责补齐撤场车辆数，方可实施撤场。假如无故退场，每车罚款伍仟元。乙方车辆必需在甲方指定时间内到达现场，保证甲方工程的正常运行。并确保每车每月25个工作日（不行抗拒因素除外），签订合同后，乙方在10月31日月内向甲方每一辆车辆缴纳保障金每车_元，工程完工前日内退还。（4）乙方对全部车辆和驾驶员制定
13、平安管理措施，加强管理，如发生非甲方缘由造成的交通事故停工误工等，乙方自行负责，与甲方无关。（5）乙方车辆在施工期间不得无故停工，车辆不得私自外出干私活，如有此类状况发生，没车每次罚款伍仟元人民币。（6）乙方车辆司机不得带病作业，不得在危急地段强行作业，不得酒后驾车，自带蓬布盖车，防止撒漏。全部的工作人员均须遵纪遵守法律。如有违反，一切事故责任自负，与甲方无关。（7）乙方不得避开甲方，单独与业主联系发生干脆业务关系。如有发生罚款乙方总工期运输量的30%费用，作为向甲方的赔偿。（8）乙方在签订协议时，需缴进场保证金伍拾万元，并在伍日内进场，未按时间内进场，本协议自然失效，并扣除保证金。保证金在乙
14、方进场施工_日内归还。（假如车队进场保证金按比例与联营者共议）。第四条：违约责任（1）本协议任何一方不得单方终止协议，否则违约方需加倍赔偿对方一切经济损失（不行抗力的因素除外）。因本合同工期为三年，一年一续签。在第一年合同终止，要续签其次年合同期间，我公司享有优先权，只有我公司放弃与甲方续签合同意愿后，甲方才可联系第三方洽谈合同事宜。（2）因刮风下雨等自然灾难及其他缘由或港上检查政府行为等不行抗拒的因素造成停工，甲乙双方互不追究责任，互不赔偿，但甲方必需负责乙方住宿费生活费每辆车肆拾元。（3）双方在履行过程中发生争议，双方无法解决，可依法向人民法院提出诉讼。（4）未尽事宜，双方另行协商签订补充
15、协议，并与本协议具有同等法律效果。（5）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。甲方： 乙方：地址： 地址：身份证号： 身份证号：电话： 电话：劳动合同 篇3甲方：乙方：甲方招收乙方为运输人员，经双方友好协商，同意签订本合同，并信守以下条款：一、 甲方的权力、义务：1、严格遵守平安生产法、道路交通平安法、道路运输条例等有关平安生产法律、法规、规章及工作规范，加强对从业人员的平安、职业道德教化和业务学问、操作规程培训，提高全员平安生产意识。2、甲方有对乙方进行管理和教化的义务和权利，有人事任免权。3、甲方要刚好发放工资、加班费、奖金和其他福利待遇。4、甲方为乙方供应平安的工作环境和平安预防措施。5、甲方供应证件齐全、检验合格的危化品运输车辆由乙方运用，为本公司客户送货。6、甲方负责本车的一切规
