施工合同集合6篇

《施工合同集合6篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同集合6篇（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、有关施工合同集合6篇 施工合同 篇1 工程名称：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局 制定镇江市句容工商行政管理局监制基础建设工程施工合同发包人（全称）： （以下简称甲方）承包人（全称）： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国价格法、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日四、质量标准工程质量标准： 合格

2、五、合同价款金额暂估价(大写)：(人民币)(小写)：(人民币)以实际工程量为准进行结算六、工程款支付1、工程开工付至合同价的40%；2、工程完成50%时付至合同价的70%3、工程验收合格后付至合同价的100%；七、质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处

3、理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。八、工程工期1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。九、工程验收1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。3.乙方通知甲方进行工序验收

4、及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。十、材料供应1.乙方负责采购的材料、设备须严格按照国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。2.乙方负责采购的材料设备，必须按甲方具体的要求采购，并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经

5、乙方验收后，由乙方负责保管。十一、违约责任1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决；协商不成，可以人民法院起诉。2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必须向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。3.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。 乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。服从甲方正确指导，配合甲方圆满竣工。4.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采用可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。十二、争议或纠纷处理1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方

6、可采取协商解决或请有关部门进行调解。2.当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。十三、合同生效本合同一式贰份，双方各执壹份本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。合同定订立时间： XX 年 XX 月 XX 日合同定立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效。甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）： 施工合同 篇2 甲方：xxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)乙方：xxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)经甲乙双方多次协商，形成一致性意见，达成如下协议：一、工程范围：屋

7、面xxxm2左右，单价xxx元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为xxxxx元整。二、材料要求：荆州九鸟王防水材料(SBS，3mm厚)。三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必须及时到场进行维修处理。四、工程时间：签订全同之日4个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。五、施工安全：乙方确保施工安全，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效

8、力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇3 甲方：乙方：为高起点、高质量、高标准快速推进新农村示范化建设，经甲乙双方协商决定将文化广场建设工程交由乙方施工，现就有关事项达成如下一致意见：一、工程建设内容及工程单价1、挖土方。必须挖到硬底经甲方验收后进行砂石换填，碾平整并进行夯实，工程单价为挖土方30元/m3，换填100元/m3。2、广场硬化。必须按C25混泥土标准实施并刻印，工程单价为380元/m3。3、其他工程以现场确认为准。如贴砖、栏杆、桌凳、下水道等。以上工程量均以验收为准。二、工程质量要求1、乙方必须指派专门

9、的现场技术负责人专门负责工程质量管理，并主动接受甲方监督。2、甲方负责组织专人全程监管工程质量，凡发现工程质量问题，甲方责令乙方限期整改至整改合格，否则甲方概不支付乙方工程款。三、安全责任甲方有权随时对乙方工地进行安全检查，制止违章作业，对违反安全规定的行为有权责令乙方停工整顿，乙方必须按照工程安全管理规定组织施工，凡施工中造成的一切安全事故，概由乙方负责。四、工程期限20XX年8月底前全面完成文化广场建设。如乙方施工不能达到甲方既定的进度要求，甲方有权选择其他工程队进行突击。五、付款方式甲方按施工进度和区拨款进度分阶段支付乙方工程款，全部工程完工后，甲方将邀请区农委、区规划建设局等相关部门共

10、同组织验收，对合格工程，除扣留5%的质量保证金外，其余工程款将及时支付，质保期限两年，若两年内工程未出现质量问题，甲方将全额支付质量保证金。六、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，报农委备案一份。甲方： （签章）甲方代表：（签字）乙方：（签章） 乙方代表：（签字） 施工合同 篇4 项目甲方：* 法定代表人：* 住所地：* 联系电话：* 乙方： 法定代表人： 住所地： 联系电话：采购合同（说明：如果乙方是一般纳税人，要求乙方提供营业执照、一般纳税人资格认定 的复印件，作为本合同附件 3。同等条件下，应优先选择一般纳税人企业，以取 得进行抵扣的专用发票，降低当期

11、应纳增值税） 根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、 公平和诚信实用原则， 按照甲方采购管理办法、采购工作细则及相关采购招标文 件，甲乙双方就 项目 货物的采购事项协商一致，签订本合同。第一条 采购货物及总金额1.1 乙方按照甲方确认的下列采购清单，向甲方交货。 项目 货物采购清单名称品牌型号产地单位数量单价 (元)合计(元)备注总金额人民币： （￥ 元）元注：“总金额”为合同约定总价，但可能因甲方依本合同约定书面要求变更采购数 量而相应增减。 1.2 采购清单报价为含税价 （含关税），报价中已经包括货物生产前准备、生产、 包装、运输至甲方工地（包括海运费和空运费）

12、、保护、装卸、存储、成品保护、 安装所需辅材、调试、各项实验检验费、保险费、验收费、劳保基金、安全措施、 技术指导支持、 使用培训、 质保期服务以及与货物有关的特殊要求等可能产生的 所有成本和费用。在合同执行期内，非经甲方书面同意，以上报价不论任何情况 均不予调整。 修订： 采购清单报价为含税价（含增值税、关税），报价中已经包括货物生产前准备、 生产、包装、运输至甲方工地（包括一切运费）、保护、装卸、存储、成品保护、 安装所需辅材、调试、各项实验检验费、保险费、验收费、劳保基金、安全措施、 技术指导支持、 使用培训、 质保期服务以及与货物有关的特殊要求等可能产生的 所有成本和费用。在合同执行期

13、内，非经甲方书面同意，以上报价不论任何情况 均不予调整。 在采购清单报价总额（含增值税）以外收取的任何费用，包括但不限于手续费、 补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及 其他各种性质的费用，依据税法规定，视为价外费用（含增值税）。 （说明： 营改增以后， 需要在合同价款中注明是否包含增值税。 鉴于采购过程中， 会发生各类价外费用， 有必要在此约定价外费用的定义，以及价外费用金额是否 包含增值税， 因为价外费用金额涉及到增值税纳税义务以及供应商开具发票的义 务。 如果采购项目涉及到增值税混合销售、 兼营行为， 从乙方的角度应进行分别核算， 否则可能从高适用税率，

14、站在甲方的角度， 需要判断是否对甲方有利。 必要时候， 将含增值税的报价分开， 以适用不同的增值税税率；需要考虑特定采购项目以修改本。1.3 根据工程的实际需要，货物的规格和功能配置等可能存在小幅度变更，这些 变更将在原有的货物要求之内（包括技术参数、功能、材质等），这些变更不构 成调整价格的理由，货物的单价不予调整。 1.4 甲方有权按施工图纸及项目现场实际需要，单方书面要求增减采购货物量， 无论采购货物量增或减，其单价以本合同采购清单为准，并按实际采购量结算。 1.5 采购清单数量为合同交货总量，如需分批交货，则每批交货数量以甲方书面 通知为准。实际交货数量以甲方实际收到并经甲方书面验收合格的交货量为准， 并以此为依据结算合同价款。 1.6 货物的详细技术规格及参数按以下约定：第二条 付款方式2.1 甲方以汇款/支票方式向乙方支付合同价款。 修订： 甲方以汇款/支票方式向乙方支付合同价款。 甲方委托第三方向乙方支付合同价 款的，需要提供委托协议作为本合同的附件。 （说明：开具增值税专用发票需要做到“三流一致”，也即“货物、劳务及应税服 务流”、“资金流”、“发票流”必须都是同一受票方。如果存在第三方付款，则可 能出现资金流不一致的问题。因此，需要约定由第三方付款的，需要提供委托协 议作为证据，以防止被认定为虚开增值税专用发票行为的发生。） 2.2 在甲方向乙方支