《装修施工合同格式范本（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装修施工合同格式范本（四篇）.doc（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、装修施工合同格式范本委任单位：_施工单位：_就_装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目内容：_四、工程期限本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。五、工程造价为人民币：_六、付款方式1。合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。2。开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程量结算）七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由
2、施工方负责清理。八、工程施工1。乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2。乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3。施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4。乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5。如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1。本
3、工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2。由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。3。由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4。装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议
4、或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位（盖章）：_代表人：_乙方单位（盖章）：_代表人：_日期：_签订合同地点：_装修施工合同格式范本（二）发包方（甲方）：承包方（乙方）：现就乙方承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成余下条款：一、工程概况工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：质量要求：GB50210_20
5、01建筑装饰装修工程质量验收规范工期要求：_月_日前必须全部完成。甲方工作1、甲方设立该工程的项目部作为工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明施工等工作进行监督、检查。负责向乙方提供临时水电。乙方工作1、乙方为驻地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、乙方应自备施工所需工具。4、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。5、乙方必须服从甲方管理人员在
6、安全、技术、进度、质量、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完厂清;若乙方拒绝或漠视甲方对上述要求管理，甲方可安排他人另行完成，费用由乙方承担。四、关于质量的约定1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（GB_50210、GB50303_2002、GB50242_2002、GB50327_2001等）作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、本工程质保期为贰年，质量保修期自
7、竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。5、如出现质量问题，甲方通知后，乙方应在收到通知后24小时内到现场进行维修。五、关于工期的约定1、如因甲方不能按约定给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款和结算的约定1、结算方式：根据现场完成面积计算及结算。2、合同价格：3、本价格包含人工费、税票、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。4、付款方式：（1）开工后_日内，甲方按乙方进场施工人数每天发放35元生活费，每周发放一次。（2）每月甲方按乙方当月完成
8、工程量付80%进度款，生活费从进度款中减除。（3）工程完工付总工程量80%工程款;竣工验收后，甲方付总工程量结算款95%。此时乙方需提供全额的合格税票。（4）余款5%，在贰年保修期满后结清（无息支付）。七、关于材料的约定1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时用电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在结算款中扣减。3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。八、关于安全的约定1、甲乙双方另行签订安全协议，作为合同附件，与本合同具有同等的法律
9、效力。2、乙方须严格遵守甲方和物业部门的规章制度，以及对外面现场和安全生产的要求。3、乙方须应该遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。若因乙方造成安全事故的，由乙方负责。九、关于违约责任的约定1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次分包或转包。2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金1000元。3、乙方须给进场施工人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方赔偿，而且甲方有权单方面终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。自双方签字盖章之日起生效，履
10、行完毕后终止。甲方（签章）：_ 乙方（签字）：_装修施工合同格式范本（三）发包人：_ 承包人：_手机：委托代理人：公司电话：依据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1。1工程地点：_。1。2工程内容及做法：（详见施工图）。1。3工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式。（1）承包人包工、包料；（详见预算清单）（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料；（详见预算清单）1。4工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_
11、月_日。1。5合同价款：本工程合同价为：大写：元，小写：元。（详见预算书）第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：2。1发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。2。2发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（注：图纸在发包人签约付款后提供），设计费（大写）_元，由发包人支付（此项费用不在工程合同价款内）。第三条发包人义务3。1开工前_天，为承包人入场施工创造条件。清理出室内物品，以便不影响施工。3。2提供施工期间的水源、电源并负责相关费用。3。3负责协调与物业公司的相关手续及费用（装修押金，垃圾清运费）。负责协调与邻里之间的关系3
12、。4如需拆改原建筑物的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续及相关费用。3。5施工期间发包人仍需部分施工该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。3。6参与工程质量和施工进度的监督、竣工验收。负责自备材料按工程进度进场。第四条承包人义务4。1施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。4。2严格执行有关施工现场管理的规定，不得影响邻里居民的作息及环境污染。4。3切实保证居室内给、排水管道的畅通。4。4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费
13、用及工期，签字确认变更联系单。第六条材料的提供6。1由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续。6。2由承包人提供的工程主体材料（电线、水管、板材、油漆），承包人应在材料运到施工现场后通知发包人，并接受发包人检验。第七条工期延误7。1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延。（1）工程量变化和设计变更（2）不可抗力的自然原因（如气候等）。（3）发包人同意工期顺延的其他情况。7。2因发包人未按约定完成其应负责的工作影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。7。3发包人未
14、按期支付工程款工期相应顺延。7。4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第八条质量标准双方约定本工程施工质量标准：按浙江省装饰装修地方标准DB33/1022_执行。第九条工程验收和保修9。1工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内参加验收，验收合格后，填写工程竣工单。办理移交手续并填写工程保修单。9。2未竣工验收，发包人自行入住视作验收合格。9。3本工程自验收合格双方签字之日起水电隐蔽工程保修期为_年，其他相关工程保修期为_年。（自备材料，自备成品除外）第十条工程款支付方式10。1合同生效后，双方约定，发包人按以下方式直接向承包人支付工程款：第一次：_年_月_日（合同签订当日），支付金额（合同总价的35%）：_元。第二次：_年_月_日（木工进场时），支付金额（合同总价的35%）：_元。第三次：_年_月_日（油漆工进场时），支付金额（合同总价的25%）：_元。第四次：安装工程开始时，支付金额（合同总价的5%）：_元。10。2工程安装前，承包人应向发包人提供工程
