《2022年商品房装修包工包料合同(三篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年商品房装修包工包料合同(三篇).docx（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022年商品房装修包工包料合同(三篇) 随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。 商品房装修包工包料合同篇一 施工单位：市西区_装饰 甲方有一套位于_的商品房，现委托乙方对该商品房进行室内装修。该工程实行包工包料形式。乙方按甲方的要求对该商品房的装修进行设计。 一、工程名称：室内装修及水电工程。 二、施工地点:_ 三、工程内容及工程量：本工程属包工包料形式。施工项目以预算表项目为准，施工中如有漏报项目或增加项目，则按实际结算项目数量结算工程款。
2、 四、工程总造价：按图纸及工程项目预算表甲乙双方暂定工程总造价合计人民币约：_元大写:_元正 五、付款方式：甲方应于_年_月_日先付给乙方总工程款的30%_元_年_月_日支付总工程款的20%_元_ 年_月_日支付总工程款的20%_元)_年_月_日支付总工程款的20%_元)_年_月_支付总工程款的10%_元)。 六、施工期限：从甲方缴交工程定金并水电开通之日起_天内完成。如因甲方改变设计方案、工程款不到位、甲方材料供应不及时或遇台风、暴雨、火灾等不可抗力的因素，工期顺延。 七、保修期：保修为年，保修期内属工程质量损坏，乙方需无偿保修。工程完工经甲方验收合格后签定“工程移交报告和质量保修协议”。
3、八、责任： 因甲方修改图纸或变更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工损失等费用由甲方负责。若乙方在未经甲方同意下改变施工方案，所造成的损失由乙方负责。施工方案的变更以双方签定的变更项目为准。 甲方应提供具备施工条件的现场以及水、电源接口，清除影响乙方施工的障碍物。并负责办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 乙方需指定施工负责人，非经甲方同意，乙方不能频繁撤换主要管理人员和技术人员。并保证施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故损失由乙方负责。 如由于甲方所选购的材料导致施工质量出现问题的，所造成的损失由甲方负责。 工程未经双方验收确认,甲方不能入住,否则示为甲方验收合格，乙方只对
4、甲方履行保修责任。 附工程的验收标准 九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。 甲方：_乙方：中山市西区_装饰工程部 签约代表：签约代表： 联系电话：联系电话： 签约日期：年月日签约日期：年月日 商品房装修包工包料合同篇二 房屋质量纠纷起诉状范本 原告：_，性别：_，_年_月_日出生，_族，身份证号码：_，联系电话：_，住址：_。 被告：_，性别：_，_年_月_日出生，_族，身份证号码：_，联系电话：_，住址：_。诉讼请求：_ 1、请求法院判令被告赔偿因房屋漏水给原告造成租金损失_元; 2、请求法院判令被告对原告的房屋承担质量保修责任，或者承担全部修缮
5、费用，并承担自房屋修复之日起_年的质量保证责任; 3、请求法院判令被告承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任; 4、请求法院判令被告免除自_年_月_日起至房屋修复之日止的物业管理费用; 5、请求法院判令被告承担本案的诉讼费用及鉴定费用。 事实和理由： 原告系_路_号_栋_号房的_产权人，被告系该房屋的_。_年_月_日，原告与被告签订_房买卖合同，购买被告开发建设的、被告承建施工的该房屋，房屋面积为_，房屋用途为_。_年_月_日，被告将房屋交付给原告，并同时提供了住宅质量保证书。_年_月_日，原告与_有限公司签订房屋租赁合同，将该房屋租赁给_装饰公司作为_用房，租赁期限为_年，第_年至第_年
6、的租金按_元日平方米计算，第_年的租金按_元日平方米计算。合同订立后，_装饰公司出资对该房屋进行了整修。然而，从_年初开始，被告所有的房屋就多次沿其地板向原告房屋的屋顶大面积的渗漏水，漏水最严重时原告房屋的地面积水达_左右。漏水_流入原告的_，导致房屋内的_严重损坏。原告及房屋使用人_装饰公司多次要求被告予以维修，虽然被告进行过维修，但未从根本上解决房屋漏水问题，漏水事故仍发生。_年_月以后，被告就以房屋保修期限届期为由，拒绝承担保修责任，该房屋至今仍处于漏水之中。由于房屋的严重漏水，不但给原告及房屋使用人_装饰公司造成了巨大的财产损失，而且，还导致原告及房屋承租人_装饰公司不能正常使用该房屋
7、。综上所述，原告认为：建筑工程质量保修办法第七条第项;在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年的规定，被告向原告交付房屋的时间为_年_月_ 这就是装修合同漏水纠纷诉讼的内容。 商品房装修包工包料合同篇三 甲方： 乙方： 一、工程项目： 1、三个卧室用水泥打好地平，以便铺强化地板。用大理石铺好门坎石。窗户及窗台用磁砖包边、铺磁砖。 2、客厅铺好磁砖、脚线;客厅阳台用混泥土填平齐客厅并铺好磁砖，外边缘用水泥砖补齐后铺好磁砖，墙体铺磁砖到顶，门框用磁砖匡边、用大理石铺好门坎石。 3、过道地面用磁砖匡边、铺好磁砖;石阶加宽到30厘米
8、一步用大理石。 4、两个卫生间、厨房及阳台放洗衣机处做好防水，铺磁砖到顶，地面铺磁砖，打一厨房操作台。厨房阳台边用水泥砖先补齐，再用磁砖匡边。厨房门留80厘米内空外用水泥砖填补并用磁砖包门边。 5、所有未说到的门框、窗户均用磁砖匡边，铺窗台;所有下水管用磁砖包好，阳角边为碰角。 6、未尽细节之处，由甲方提出方案，商量确定。 二、承包方式： 甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料，乙方负责施工。 三、质量标准： 施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。 四、施工期限： 20xx年5月 日至20xx年6月 日，如不能按期完成，超出5天后每天将处罚金100圆。 五、工程造价： 材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费10000圆人民币。 六、付款方式： 工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。 七、其它问题： 装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。 八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。 甲方： 乙方： 签字： 签字： 年 月 日 年 月 日 1 / 1
