《2022装修工程合同6篇-装修施工合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022装修工程合同6篇-装修施工合同模板.docx（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022装修工程合同6篇 装修施工合同模板下面是我整理的20XX装修工程合同6篇 装修施工合同模板，以供参考。20XX装修工程合同1甲方：_乙方：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第一条;工程概况1工程地点：。2工程内容：总建筑面积 平方米。3承包范围;装饰装修人工费用;4开工日期：20XX年 月 日;竣工日期：20XX年 月 日;总工期：29个工作日。第二条;合同价款1装饰装修人工费用总金额：壹拾叁万贰仟元;￥：。2、签订合同当日甲方
2、支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。第三条;甲方责任1指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条;乙方责任1指派_为承包人
3、驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第五条;材料供应1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设
4、备。2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条;安全责任1发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。2承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。3由于承包人在施工过程中违反有关安全操作
5、规程，导致发生安全事故，应承担由此引发的一切责任。第七条;质量验收1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。3工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条;工程变更1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条;工程保修1验收合格后，承包人应当出
6、具住宅室内装饰装修质量保修书。工程。第十条;违约责任1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故由承包人负责并承担损失。5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造
7、成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条;争议解决1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方：_承包方：_年_月_日 _年_月_日20XX装修工程合同2甲方：乙方：以上双方就店面装饰工程一事，经过友好协商达成以下协议。一、乙方工作范围：甲方委托乙方作为 店面
8、装饰工程商，负责甲方店面装饰工程。二、工程概况：1.工程各称：2.工程地点：3.工期：4字的项目增加单追加工程款。5.工程造价：元。三、双方责权1.乙方负责按照甲方确认的设计图纸完成店面装饰工作。2.店面装饰期间的电费、场地管理费、由甲方承担，甲方还需协助乙方办理进场手续。3.乙方在店面装饰过程中派专业工作人员负责巡场维护，如在无外力情况下， 展台倒塌，乙方应承担一切损失。4.甲方在施工过程中需要增加项目，需与乙方协商，签定了工程追加项目单即可。但由此造成的工期延误则由甲方承担。5.因商场客观条件限制及不可抗拒的事件发生而导致乙方未能按原计划完成施工，乙方不承担责任，甲方不以此为由扣款。6.甲
9、方因不按照合同规定的时间向乙方支付工程款，导致乙方不能按时开工或工期延误，因此造成的损失、后果由甲方自行承担。7.工程开工日期为合同签定日期。四、双方违约责任：1.甲方如未能按合同约定付乙方合同款，每迟1工作日，甲方将向乙方支付合同总价 1%的违约金。2.乙方如未能按本合同规定的时间完成店面装饰工作，每迟1工作日，乙方将向甲方支付合同总价1%的违约金。五、验收标准：以甲方签字确认的设计图纸制作要求为验收标准。六、付款方式：1.合同签定后，甲方付给乙方工程总额%人民币元。 作为装修材料预付款。2.乙方完成店面装饰后，甲方于工程结束第2天将总工程余款付清给乙方，即工程总额 %人民币 元。七、本合同
10、不因签约当事人离职或变动而改变。在甲方未付清全部工程款之前，店面装饰工程所有装饰物品的所有权归乙方所有。八、未尽事宜，经双方共同协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。九、双方如有异议，双方协商解决。十、合同附件：设计图纸十一本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签章之日起生效，履约完毕后自动终止。甲方： 乙方：甲方代表人： 乙方代表人：联系电话： 联系电话：日期： 日期：20XX装修工程合同3甲方：负责人：乙方：负责人：依照中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，结合本次工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好洽谈和协商，就本次的工程项目协商一致，达成
11、如下协议：一.工程概况：1.工程地点：2.工程名称：3.工程内容及做法：工图纸】4.承包方式：双方协定采用下列种方式包工包料;部分包工、报料;包工不报料。5.工程期限及保修期：工程期限天。自年月日起至年月日止。保修期：_月。自工程竣工经甲方验收合格，双方签字之日起计算，并由乙方开具工程保修单。6.合同价款及付款方式：本合同总价为：_贰拾叁万陆仟玖佰元整_236900.00_元，合同生效后，甲方按下表中的约定向乙方支付工程款：工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算单，并将有关资料送交甲方，由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意，并在签字同时结清应付工程款。二.双方应尽的责任及义务甲方：1.开工
12、前_天，为乙方入场施工创造条件，并负责向乙方提供施工期间的水源、电源，清除影响施工的障碍因素;2.对乙方的施工质量、工期进度、施工安全监督权;3.如图纸或现场的尺寸进行更改及增减项目及时通知乙方;4.遵守本协议规定按时支付工程进度款。乙方：1.根据施工图纸，提供施工方案和进度计划，交甲方备案认可;2.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;3.负责对现场设施和工程成品的保护，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损害等事故发生，如有发生，应尽快负责修复;4.文明施工，保证施工现场的整洁，尽量减少噪音，不污染环境，工程完工后负责清扫施工现场。5.水、
13、电费用由乙方自付。三.工程变更1.工程施工过程中，甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面变更协议后，方能进行该项目的施工。2.非经甲方许可，乙方不得擅自改动施工方案，因此给甲方造成的各种损失由乙方负责。四、材料、设备的供应1.由甲方提供的材料设备，应为附合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场，并事先通知乙方，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管，并收取一定的保管费用，如造成损失，由乙方负责赔偿。2.甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。3.由乙方提供的材料、设备，必须与所
14、供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符，经甲方签字认可后再行使用。4.乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时，禁止使用;如已使用，其后果和损失均由乙方承担。五.质量标准及验收1.本工程质量标准按 年发布的 标准执行。2.工程验收分隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三部分，其中对隐蔽工程和中间验收应由甲、乙双方及时办理，以便进入下道工序施工，甲方如不能按通知时间到现场视作同意。工程全部结束后，乙方应通知甲方在5天内组织验收，填写工程验收单。如甲方因故不能在5天内参加验收，应及时以书面形式通知乙方，另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用，验收合格签字后，结清工程余款，工程保修单即行生效。3.施工过程中双方对工程质量发生争议，由质检部门对工程质量予以验证，经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的，验证过程
