《道路维修施工合同范本汇编.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《道路维修施工合同范本汇编.doc（51页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、道路维修施工合同范本汇编【热】道路维修施工合同范本汇编。道路维修施工合同范本(篇一) 甲方：乙方：为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生，根据中华人民共和国合同法及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：第一条：工程概况1、工程名称：道路维修2、工程地点：3、承包方式：包工包料第二条：工程期限、合同金额、付款方式1、本合同工期为三十天2、工程总造价： 元整，大写 。本合同签订生效后，即开场进场施工。施工完毕后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。工程预算见附件3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，假设两年内
2、出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承当。第三条：双方责任及义务1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进展施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否那么将赔偿甲方的一切损失。2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。第四条：违约责任1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否那么，应及时、免费按照甲方要求更换。2、合同纠纷解决方式：双方协商，假设达不成一致，
3、可法院起诉。本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。甲方公章：_ 乙方公章：_法定代表人签字：_ 法定代表人签字：_年_月_日 _年_月_日道路维修施工合同范本(篇二) 签订时间：签订地点：甲方：_乙方：_甲乙双方就位于 的一处农村房屋的买卖事项，根据我国物权法、土地管理法等相关法律规定，经充分、平等协商，自愿达成如下一致协议：一、本合同双方当事人均为_市_街道_村_组集体成员。二、房屋情况：本合同项下的房屋位于_市_街道 ，相邻为 ，建筑面积 ，北屋 ，东屋 ，西屋 ，南屋 ，院落面积为 ，房屋登记在 名下或宅地基使用权证登记在 名下。三、该交易房屋由甲方全
4、额出资建造，使用的土地为_村_组集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、使用。四、在房屋交付给乙方前，甲方保证：1、本合同项下的房屋甲方享有完好的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利;2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利;3、如甲方违背本保证，须向乙方支付本合同全部购房价款30%的违约金。五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_万元，该价格包括该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。六、房款支付
5、：自该合同双方签字之日起 日，乙方一次性付清全部款项，并将该款项汇入甲方账号为 的账户;如未按期交付房款，乙方需每天额外向甲方支付房款总额 的违约金，如乙方在合同签订之日起 天仍未付清房款，甲方不经乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方违约责任的权利。七、房屋交付：乙方根据第六条将全部房款汇入甲方提供的账号之日起 日内，甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，须向乙方每天支付 元的违约金，直至甲方交付全部材料和房屋为止;如甲方在合同签订后一个月内，仍未交付房屋，乙方不经甲方同意，可以解除本合同并追
6、究甲方的违约责任，因乙方未付清房款的原因除外。八、在接到乙方办理房产过户的书面通知后 日，甲方应当根据乙方的需要，积极配合乙方办理房屋产权过户的相关手续;如甲方回绝或无故拖延，不予以配合，甲方须向乙方每日支付 元违约金，直至协助乙方办理完房产过户为止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的原因造成无法办理过户的，与甲方无关。九、该房屋交付给乙方后，该房屋(包括土地、房屋及附属设施)的所有权益归乙方所有，包括但不仅限于征地补偿、拆迁补偿等;如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方，如甲方无故拖延或回绝给付乙方，除全部给付补偿款外，须向乙方支付 元的违约金。十、在交付房屋之日起，房
7、屋的一切事宜与甲方无关，甲方不得以任何理由阻碍或进犯乙方基于本合同约定而享有的占有、使用和处分房屋的权利;甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人原因进犯乙方的权利，造成乙方无法继续占有、使用或处分房屋的，甲方除返还本合同全部购房款外，须按照发生阻碍乙方占有、使用或进犯乙方处分房屋权利的本质性影响之时的市场价格补偿乙方。十一、在本合同签订之日起，甲方未经乙方同意，不得将该房屋出卖给任何第三方：如甲方违背本约定，擅自处分房屋，甲方须返还全部购房款并支付全部购房款100%的违约金。十二、其他事项：1、假如双方就本合同事项发生争议，双方无法协商解决时应当首先恳求本村村委会、所在街道办事处协调解决。
8、2、双方应当请至少两名本村集体成员作为本次交易的见证人，并在本合同上签字摁手印。3、本合同正本一式六份，双方各持三份;自双方签字摁手印之日起生效，并持续有效。甲 方(签字捺印)： 身份证号：乙方(签字捺印)： 身份证号：见证人(签字捺印)： 身份证号：见证人(签字捺印)： 身份证号：道路维修施工合同范本【篇三】 建立单位：_甲方承包人：_乙方为了更好的建立新农村，为了继续完善村村通工程，根据甲方村内的实际情况，经支村两委研究，拟定于近期将_道路进展硬化。经双方协商将工程承包给_乙方进展施工，且立合同条款如下：一、本工程两段道路总厂约_米，宽按实际地形而定，约_米，厚度按_米进展施工。二、本工程
9、采用路基以上无底层，由乙方按甲方设计地平平整压实，现浇混凝土的方法进展施工，混凝土标号位C20，水泥采用_标号的未过期并以满月的水泥，石子粒径不超过_mm,采用身净矿渣沙，决不允许偷工减料，否那么引起的一切不良后果由乙方全部负责。三、本工程定于_年_月_日开场至_年_月_日，历经工期_个月。乙方不得因工期有限、人力缺乏、设备不全推延开工期除人力不可抗拒的特殊情况例外。四、工程款确实定按每平方米付款_元包工、包料、包水电、包运费、包机械设备、包括平整路基等，但清挖路基超过_厚度，由村委负责承当。按开工后实际验收平方米计总款。五、质量监视：工程期间，甲方将派专人_等二人进展质量监视，乙方必须严格按
10、照工程详细设计标准方法进展施工，无条件服从甲方监视人员的正确指导和监视。六、付款方式：乙方垫支工期的一切费用，工期完毕后，由甲方验收合格半年后付款，但留叁仟元质量保证金，保质期满后退还给乙方。如一年内，路面有质量问题，由乙方自筹原料资金修复，费用全部由乙方自己承当。七、平安责任：甲方必须树立平安第一的观念进展施工，确保平安无事故，如发生不平安事故，医疗费在_元以下含_元由乙方自理，超过_元不含_元，甲方负责支付乙方伤亡医疗款的_%，其余医疗费用由乙方自理。八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份镇经管站一份。九、本合同自签订之日起生效。立合同双方：_建立单位：_法人代表：承包人：_年_月_日道路
11、维修施工合同范本(篇四) 发包单位：_以下简称甲方承包人：_以下简称乙方为了更好的建立新农村，和继续完善村村通工程，根据甲方村内的实际情况，经支村两委研究，拟定于近期将_道路进展新建。经过招标，发包单位确定道路新建工程工程承包给_乙方进展施工，且立合同条款如下：一、本工程段道路总长约_米，宽_米，厚度按_进展施工。二、本工程采用路基以上无底层，由乙方按甲方设计地平平整压实，现浇混凝土的方法进展施工，混凝土标号位_，水泥采用_标号的未过期的水泥，决不允许偷工减料，否那么引起的一切不良后果由乙方全部负责。三、本工程定于_年_月_日开场至_年_月_日。四、工程款确实定按每公里_元大写_整包工、包料、
12、包水电、包运费、包机械设备、包括平整路基等，水沟、涵洞，由村委负责承当。该单价合同施行期间保持不变，受市场材料价格及政策性价格的调整而增减。五、工程协调：甲方负责办理工地范围内的施工用地协调，协助承包人协商施工用地、施工用地使用期限、水电提供等协调事宜。六、质量监视：工期期间，甲方将派专人进展质量监视，乙方必须严格按照工程详细设计标准方法进展施工，无条件服从甲方监视人员的正确指导和监视。七、付款方式：工程验收后，支付工程款的百分之百。八、平安责任：乙方应按建立总承包人工程施工现场管理规定及发包人统一管理的规定，精心组织，文明完全施工，确保平安无事故;如在施工过程中发生的一切这全事故，质量事故均
13、按相应的经济责任、法律责任承当。九、开工验收：承包人在工程具备开工验收条件前2天通知发包单位组织开工验收，发包人在收到通知一及时组织有关单位进展验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承当自身原因造成整改的费用。十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。十一、本合同自签订之日起生效。发包单位：承包人：_年_月_日道路维修施工合同范本(篇五) 发包方：xxx村民委员会承包方：按照中华人民共和国合同法及相关法律法规，本着公开、公正、公平、依法、平等的原那么，经村支两委、村务监视委员会共同商议，呈报黄花镇纪委同意，镇公共资交易中心审批，镇工业园对该工程工程进展预算，与20xx
14、年11月18日召集本村有意向并具有施工经历的同志进展仪标。现根据村级公路改造维修工程的详细情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：东塘村文明示范路改造维修工程2、工程地点：成功支线二、工程量本工程成功支线从石丰公路进口至成功砖厂出口及新塘湾组刘跃进屋后至土家塘组尹正平屋前拐角处及部分维修，全长约1470米(含部分维修)，在现有砼路面积的根底上铺掏6公分沥青混凝土(实际工程量以验收丈量为准)。三、工程价格根据镇工业园预算每平方米60.88元，全工程量预算价 403485元。四、承包方式全额带资、采取包工、包料、包工期、包经费、包质量、包平安等，以大大包干的方式一次包定。因工期短，本合同预算价不受工资、物价涨落等因数影响而调整。五、质量要求乙方在施工过程中，严格按甲方预算要求执行，工程材料采用商品细粒沥青混凝土。闭合土文
