《某法院审判法庭内装装饰工程施工的方案设计1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某法院审判法庭内装装饰工程施工的方案设计1（101页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 .wd.目 录第一章综合说明第二章工程概况第三章工程班子配备及人员职责分工第四章主要施工方法第五章拟投入的主要物资方案第六章拟投入的主要施工机械、设备方案第七章劳动力安排方案第八章确保工程质量的技术组织措施第九章确保安全生产的技术组织措施第十章确保工期的技术组织措施第十一章确保文明施工的技术组织措施第十二章施工进度表或施工网络图第十三章工程施工的重点和难点及保证措施第十四章施工平面布置图第十五章装饰装修工程施工合理化建议第十六章施工组织设计的针对性、完整性附件一：工程部机构图附件二:工程工程部主要管理人员一览表附件三:材料采购方案作业程序附件四:材料进场流程图附件五:材料使用检测程序图附件六
2、:材料的供应与使用管理流程图附件七:主要施工机械设备方案附件八:主要施工检测设备一览表附件九:主要办公设备一览表附件十:劳动力投入方案附件十一:质量控制流程图附件十二:工程质量组织保证体系附件十二:工程质量组织保证体系附件十三:工程质量控制体系附件十四:工程质量管理预控管理网络附件十五:工程质量验收程序图附件十六:隐蔽工程验收程序图附件十七:安全生产保证体系图附件十八:工程部安全生产管理体系图附件十九:文明施工检查程序附件二十:施工进度方案网络图附件二十一:施工进度方案横道图附件二十二:施工总平面图附图二十三:临时用地面积方案附图二十三:临时用地面积方案某法院审判法庭内部装饰工程施工组织设计第
3、一章综合说明第一节编制依据1.某法院审判法庭内部装饰工程施工招标文件;2.某法院审判法庭内部装饰工程施工现场踏勘及招标答疑文件;3.施工图纸设计说明中明确要采用的国家部颁安徽省的施工技术验收标准规程标准等技术性文件;4.国家部颁安徽省有关安全生产文明施工及施工现场安全标准化管理标准的规定第二节编制范围按某法院审判法庭内部装饰工程施工招标文件要求,本次施工招标包括以下内容:1.工程量清单及招标答疑包括的全部内容2.某法院审判法庭内部装饰工程施工图纸第三节编制标准1?建筑装饰设计施工及验收标准?JGJ73912?建筑工程质量检验评定标准?GBJ-301883?高级建筑装饰工程质量检验评定标准?DB
4、J01-27-964?建筑装饰装修工程质量验收标准?GB50210-20015?室内装饰工程质量标准?QB1838-936?建筑内部装修设计防火标准?GB50222-957?房屋渗漏修缮技术标准?CJJ62-958?建筑设计防火标准?(GBJ16-872001年版)9?高层民用建筑设计防火标准?(GB50045-952005年版)10?建筑工程施工验收统一标准?(GB503002001)11?砌体工程施工质量验收标准?(GB502032002)12?建筑地面工程施工质量验收标准?(GB502092002)13?建筑装饰装修工程质量验收标准?(GB502102002)14?屋面工程施工质量验收标
5、准?(GB502072002)15?建筑给水排水与采暖工程施工质量验收标准?(GB502422002)16?建筑电器工程施工质量验收标准?(GB503032002)17?建设工程工程管理标准?(GB/T503262001)18?工程建设标准强制性条文?(房屋建筑局部)19?给排水管道工程施工及验收标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准?GB50242-200220?建筑电气工程施工质量验收标准?(GB50303-2002)21?建筑玻璃应用技术规程?(JGJ113-97)21、?给排水管道工程施工及验收标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准?GB50242-200222、?施工现场临时
6、用电安全技术标准?JGJ46-8823、?民用建筑工程室内环境污染控制标准?GB50325-200124、?建筑内部装修设计防火标准?局部修订2GB502229525、?建筑防腐工程质量检验评定标准?GB50224-9526、?建筑施工安全检查标准?JGJ59-9927、?民用建筑隔声设计标准?GBJ118-8828、?民用建筑照明设计标准?GBJ133-9029、?民用建筑电器设计标准?JGJ/T16-9230、?建筑给水、排水设计标准?GBJ115-8831、?木质防火门通用技术条件?GB14101-9332、?施工现场临时用电安全技术标准?JGJ46200533、?建筑装修装饰工程专业承
7、包企业资质等级标准?第四节施工招标要求1.质量要求:合格工程。2.工期要求:方案工期：90日历天，具体以招标人开工令为准。3.施工资质要求:1具有独立法人资格，资信良好；2具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质；3具有安全生产许可证；4自2012年1月1日以来具有类似工程单项合同金额不少于500万元的装饰装修工程施工经历以施工合同或竣工验收报告为准。4.工程经理要求:1拟派工程经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格；2自2012年1月1日以来具有类似工程单项合同金额不少于500万元的装饰装修工程工程经理的施工经历以施工合同或竣工验收报告为准
8、；3在本工程投标截止时间止未担任其他在建工程的工程经理。5.企业主要负责人、拟派工程经理和专职安全员应取得相应安全生产考核合格证书。6.投标人在蚌埠市行政区域内含一市三县被招标采购管理局通报限制投标的不得参加本次投标。7.投标人委托代理人必须是本标段拟任工程经理投标时须提供近一年及以上自2013年12月01日以来本单位为其缴纳的社会保险证明并加盖企业所在地社保部门章，且该工程拟派工程经理开标时须到场参加开标会,否那么评标委员会将否决其投标。8.招标范围:某法院审判法庭内部装饰工程，包括地面装饰、墙面装饰、吊顶装饰、灯具装饰、门窗安装等工程，具体内容详见施工图纸及工程量清单第五节工程管理实施目标
9、1.质量目标确保本工程质量到达合格工程。2.工期目标确保本工程的施工工期为90日历天,具体以招标人开工令为准。3.安全管理目标(1)三级安全教育覆盖面100%;(2)安全交底率100%;(3)安全隐患整改率100%;(4)电气焊“两证一监护符合率100%;(5)不发生火灾事故不发生人身死亡事故无重伤以上安全事故4.文明施工管理目标严格执行安徽省蚌埠市文明施工工地的相关规定,服从业主和监理公司的现场管理,确保工程到达蚌埠市安全文明标准化工地的要求5.其他目标(1)施工中主动征求业主意见,业主意见当天处理(2)合同履约率100%(3)采取“推荐环境标志的建材优先选用?环境质量管理体系?和?质量管理
10、体系?认证企业的产品等施加影响的措施(4)采购装饰材料的有害物质达标排放的符合率100%(5)施工工程场界噪声控制:昼间65dB夜间55dB(100%符合当地允许场界噪声标准)(6)施工污水100%沉淀后排放第二章工程概况第一节工程概况条款号条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：某法院联系人：符主任联系 ：0552-82131161.1.3招标代理机构名称：山东法正招标代理地址：蚌埠市解放北路通城国贸广场B-3ab-304室联系人：丁工 ：15551815445E-mail：442703648qq 1.1.4工程名称某法院审判法庭内部装饰工程1.1.5建设地点某法院1.2.1资金来源中央地方
11、财政资金1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围某法院审判法庭内部装饰工程，包括地面装饰、墙面装饰、吊顶装饰、灯具装饰、门窗安装等，详见第5章“工程量清单及第8章“招标图纸。1.3.2方案工期方案工期90日历天，具体开工日期以监理下达的开工令为准。1.3.3质量要求合格标准。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉1、投标人须同时满足以下条件：1具有独立法人资格，资信良好；2具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质；3具有安全生产许可证；4自2012年1月1日以来具有类似工程单项合同金额不少于500万元的装饰装修工程施工经历以施工合同或竣工验收报告
12、为准。2、工程经理须同时满足以下条件：1拟派工程经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格；2自2012年1月1日以来具有类似工程单项合同金额不少于500万元的装饰装修工程工程经理的施工经历以施工合同或竣工验收报告为准；3在本工程投标截止时间止未担任其他在建工程的工程经理。3、企业主要负责人、拟派工程经理和专职安全员应取得相应安全生产考核合格证书。4、投标人在蚌埠市行政区域内含一市三县被招标采购管理局通报限制投标的不得参加本次投标。5、投标人委托代理人必须是本标段拟任工程经理投标时须提供近一年及以上自2013年12月01日以来本单位为其缴纳的社会保险证明并加盖企业所在地社保部门章，且该工程
13、拟派工程经理开标时须到场参加开标会,否那么评标委员会将否决其投标。第三章 工程班子配备及人员职责分工第一节、施工管理组织体系建设“某法院审判法庭内部装饰工程施工工程部全面负责本工程施工，做到管理机构条块清楚，职责清楚，责任到人。方案由工程经理、生产经理、行政经理和工程工程师组成工程的管理层。方案由施工管理员、质量管理员、安全管理员、材料管理员、机械管理员、方案管理员、实验管理员和文明施工管理员组成工程的管理层。方案成立装饰木工班、龙骨班、安装班、油漆班、机械班和普工班组成工程的作业层。工程部机构组成图见附件一。第二节、工程主要管理人员职责一工程经理岗位职责全面负责工程经理部的日常工作，负责工程
14、班子的分工，建设工程管理体系，制定工程管理规章制度。执行ISO7001(2000)质量体系运行中与工程部相关的职责,严格按照国家的有关规定,全面负责工程的施工管理,严格履行合同条款。全面负责工程的质量、安全、进度、本钱控制和文明施工，抓好过程控制，抓好基础资料。负责与有关部门和各施工队的协调，正确处理好各方面的关系，确保工程顺利开展。工程经理常驻现场主持管理工作，不兼职其他工作二工程工程师岗位职责执行ISO7001(2000)质量体系运行中与工程部相关的职责，严格按照国家的有关规定，全面负责工程的施工和技术管理。参与施工组织设计中有关施工方案的编制，参加图纸会审和设计交底，充分熟悉施工图和理解设计意图。监视、检查设计文件归档制度的执行情况，指导有关部门做好相关资料的系统整理。在工程经理领导下，指导技术管理科全面负责工程的技术管理工作。解决技术难题，协调设计和现场施工。三工程生产经理岗位职责
