《建筑工程挖掘机租用合同（汇编3篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程挖掘机租用合同（汇编3篇）.docx（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Word格式、可编辑排版建筑工程挖掘机租用合同精选3篇 建筑工程挖掘机租用合同精选3篇 建筑工程挖掘机租用合同 篇1 出租方(甲方)： 承租方(乙方)： 根据?中华人民共和国民法典?的规定，经双方协商全都，就乙方向甲方承租以下设备达成协议： 一、设备的使用地点：梅河口 工程内容： 二、租赁设备概况： 设备名称： 沃尔沃EC210BLC挖掘机壹台，机手一名; 机手工资：壹万元整，甲方担当。 租赁金额：五万元整/月(￥50.000元/月) 三、设备的全部权： 本合同所列的全部租赁设备的全部权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进展抵
2、押，否那么造成的全部后果由承租方担当。 四、甲方的根本责任： 1、供给良好的设备和操作机手。 2、甲方机手应当按设备操作规程施工。 3、甲方机手必需听从乙方的支配。 4、如甲方不听从乙方人员的支配，乙方有权解除所属合同。 5、合同履行期间，机械的附属油、修理、零配件一切费用均由甲方负责。 五、乙方的根本职责： 1、为甲方机手供给食宿。 2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的平安。由乙方缘由造成的设备损坏或丧失，由乙方负责赔偿(保险赔偿金及为甲方赔偿)。 3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。 六、结算方式及相关事宜： 1、租赁期间：自 20xx年 01月 15日至 20xx
3、年 03月30日止计算租金，租期 14个月。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。 2、结算方式：设备租赁费按包月计算，乙方确认设备后向甲方支付定金50.000元。本设备按月结算租赁费用。 3、油料供给：乙方负责供给在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油费。 4、设备修理：甲方负责设备的修理，并保证乙方的正常施工，所付的修理费由甲方支付，乙方需先垫付修理费用。 5、设备因故障造成的停工允许每月累计3天，假设超出一天，那么超出的天数不计租赁费，修理期间超出天数不负任何责任。 6、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必需征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议完毕后返回。 七、在
4、工地上施工期间，因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员损害，全由乙方负责，甲方不担当任何责任。 八、争议的解决： 有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据?中华人民共和国民法典?及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进展仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方担当。 九、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑工程挖掘机租用合同 篇2 工程名称： _市鼎瑞大厦研发大楼及公租房工程发包方： 四川XX公司乙
5、 方：签订日期：_年_月_日建筑水电安装工程承包协议书发包方简称甲方： 四川XX公司承包方简称乙方：按照?民法典?、?中华人民共和国建筑法?及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、诚恳、信誉的原那么，结合施工现场的详细状况，甲方将该工程： 工程的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商全都，达成以下协议条款。一.工程概况工程名称： _市鼎瑞大厦研发大楼及公租房工程施工内容：给排水系统，强、弱电系统弱电只包预埋局部图纸范围内全部室内水电安装工程，双包。构造类型： 工程地点： _区土主镇高一组二、乙方进场人数附名册乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，担当本工程的全部水电安装工作
6、，并组织进场所需工种人员，相关工种、特别工种必需持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求 一开工日期：_年_月_日 二总日历工期： 个月 三详细工期与作业内容，必需遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围 一承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包平安、包文明施工 。 二承包范围： 1.给排水系统，强、弱电系统弱电只包预埋局部。图纸范围内的全部室内的水电安装工程包工包料。 2.乙方负责现场全部临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必需派专人值班不补任何加班费。4.弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,全部水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割
7、 .开关面板和灯口安装 三计价方式：1采纳可调价格合同，合同价款调整方法： a、_按定额计价方式计价：按?建立工程工程量计价定额?建立工程工程量清单计价标准GB50500-20?以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项局部套用相像或相近定额工程，无定额及相近可套工程，参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、方法，那么按有关政策性文件执行2水电材料及辅材按施工期间内每月的?四川建立工程造价信息?中对应材料价格作为最终结算价格。3人工调差按总承包合同执行。 4、甲方根据水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方下浮14%包括税金及相关的全部管理费用。全部材料税务发票由甲方负责。
8、 5、签证局部，甲方根据实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。 6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。 7、全部材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。 8、工地内临水临电由乙方施工，全部材料及人工工资由甲方供给。五、工程要求：甲方提早供给完好的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。 一质量要求：按9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。 1.必需具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理力量，可以独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必需具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必需根据国家有关标准和标准，根据设计图纸含书面通知和施工组织设计要求进展施工，工程验收每个
9、局部必需合格，通过备案并到达合格标准。 3.乙方必需乐观协作甲方，照实做好工程施工过程的记录，并承受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品项，乙方必需无条件地进展准时整改，直至通过质量检验到达要求。 5.乙方必需负责对半成品及成品进展实在有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。 6.乙方必需装备相应的技术人员和管理人员。假设因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除担当工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。 7.对在管理进度质量平安文明施工等方面严峻缺乏或经建立单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进展相应的经济惩罚，严峻者清退出
10、场。 8.保修期为_年。 二工期要求 1、乙方必需按甲方制定的进度方案组织施工，乙方承受监理单位、建立方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监视；工程实际进度与施工进度方案不符时，乙方应按建立方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。 2、工期延误 1乙方在施工中要乐观主动施工，预埋线管不单独支配时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必需完工。 2如因乙方自身缘由延误工期，一切损失由乙方自行担当； 3如甲方缘由造成的工期延误，一切损失由甲方担当，并工期顺延。 三本钱掌握要求 1.乙方必需科学管理、合理施工，避开窝工现象发生；努力进步工效，履行节水，节电、节材料等原那么。 2.各种工
11、程材料必需实行限额领料，乙方超耗局部及因乙方返工造成铺张和因返工延误的工程损失全部由乙方担当。 3.乙方如用到甲方的材料必需经甲方同意签字方可领用。 4.乙方领出的材料如消失丧失或损坏，乙方双倍赔偿。 5. 乙方必需遵守甲方材料的管理制度。 四平安施工要求 1.甲方对乙方进展平安技术交底及平安训练。 2.乙方必需遵守执行平安消费法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三标准要求组织施工检查。 3.乙方必需对所属员工进展平安训练，未进展平安技术交底和平安训练不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外损害保险，且回执单上交甲方备案。 5
12、.乙方在施工过程中所发生的包括由乙方缘由造成的人员工伤、死亡、病残按劳动部办公厅?关于如何确认临时用工主体的复函?规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予担当 建筑工程挖掘机租用合同 篇3 辩论人： 地址： 被辩论人： 地址： 法定代表人： 辩论人因_公司诉_公司商品混凝土买卖合同纠纷一案，根据本案事实和相关法律规定，依法提出辩论意见如下： 一、_公司不是本案的被告。 从本案的事实看，_公司在?商品混凝土购销合同?中的合同相对方为_公司，而非_公司。根据我国?公司法?和相关法律规定，_公司只是_公司的内设机构，不具有法人资格，其并不能代表公司签订与任何第三方签订合同，且其签订合同的行为也未得到公司的追认，因此本案的法律责任应由实际合同签订人即_公司及其负责人担当，而不应由_公司担当，因此本案被告知讼错误，应依法驳回原告起诉。 二、_公司欠货款为_元，而非_元。 从双方认可的已签字盖章的五期对账单看，截止_年_月_日，_公司累计欠款_元。至于双方未对单的_元，由于未经双方对单结算认可，无法查清供货实事，且被告当庭否认，明显不能作为判决_公司欠款的法律根据。 三、关于违约金问题。 从本案的状况看，原告和_公司双方互有违约，且原告的违约给_造成了宏大的经济损失，原告要求支付违约
