《2023施工合同1922范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023施工合同1922范文.docx（63页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023施工合同施工合同模板集锦九篇随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，合同对我们的约束力越来越不行无视，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？下面是办公室王秘书为大家整理的施工合同9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。施工合同 篇1发 包 方： 山东潍坊科技学院以下简称甲方承 包 方： 山东华浩电力工程 以下简称乙方甲方变电所配电工程托付乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：第一条 工程概况工程名称：教授新村箱变工程工程地点： 科技学院教授新村工程内容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力凹凸压施工，包工包
2、料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的选购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆选购及连接；1250KVA箱变两个及全局部接箱有甲方供给。其余材料选购有乙方购置。承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备根底槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等其次条 工程总价合同总价为RMB：100万元整 含税大写 壹佰万 元整， 以最终决算价格结算。第三条 付款方式1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复看法书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民
3、币)40% 40,0000 元整,大写 肆拾万元整；2、 设备进厂甲方应支付工程款50%人民币 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整)4、 双方盖章后合同起先生效。第四条 合同范围1、 合同范围为配电房内的设备。具体内容见合同附件2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采纳包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成全部工程手续。第五条 甲方职责1、 在乙方
4、供给的图纸上审核确定并签字。2、 保证协作乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、 供给乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、 向乙方供给用电申请手续必要的相关文件及帮助;5、 向乙方供给配电房土建(包括照明、接地网、设备根底槽钢安装、外线工程等)。第六条 乙方职责1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、 变电站凹凸压系统依设计图纸施工及送电； 3、 帮助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 开具本合同价上的工程发票。第七条 技术标准按甲方供给的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条 工程日期1
5、、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之缘由或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方担当。2、 甲方假设不能如期付款，那么乙方根据每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；假设甲方不能如期支付定金的，那么通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；第九条 解约1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成局部，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；第十条合同编号：2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭遇之损失
6、。保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等缘由引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必需保证产品的平安性能，假设由于产品平安性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；假设因甲方运用不当或遇自然灾难等不行抗力引起的故障由甲方担当相应修理费用；乙方供给终身有偿修理。任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方盖章： 乙方盖章：法定代表人签章：法定代表人签章：托付代理人签章：托付代理人签章：单位地址： 单位地址：账 号： 账 号：合同
7、签订时间： 合同签订时间：费用计算表建设单位：其他项目费用措施项目费用施工合同 篇2甲方： (项目部(施工局)全称)乙方：(营业执照登记名称，全称)依照?中华人民共和国合同法?及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚恳信用原那么，经自愿、同等协商就 工程施工事项达成一样，且乙方已充分留意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。1、项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地点：2、合同范围2.1 主要合同内容，详细以施工图(含业主同意变更的局部)为准。2.2 主要施工工序(1) ，(2) ，(3) ，以及为完本钱合同工程所做的其它一切
8、打算工作。2.3 主要工程量序号项目单位数量备注2.4 合同工期2.4.1 开工日期 年 月 日，完工日期 年 月 日。节点限制工期见下表：节点工期要求序号项目名称完工日期备注2.4.2 工期延误假设关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a.重大设计变更;b.不行抗力;c.由于业主缘由要求停工;d.甲方书面同意工期顺延的其它状况。2.4.3 乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项刚好向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，那么视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业
9、主不同意或不完全同意时，那么乙方认可甲方因此采纳的不同意或不完全同意的处理看法。2.4.4 因乙方缘由导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方担当由此造成的一切经济损失和赶工费用。2.4.5 业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式依据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按 (单价或总价)方式进行承包。本合同 (单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否改变合同价格均不做调整。假设在合同签订 个日历天之后，因国家公布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否那么合
10、同价格不做调整。由于非上述缘由影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。4、合同价格4.1 合同总价合同总价：(人民币)大写 元，小写： (含 %税金)，固定总价/暂定总价。4.2 合同单价合同单价见附件 B ?工程量计价清单?。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及协作人工费用;包括人员和机械的进出场费、平安文明施工费、综合管理费、合理利润、 %税金等全部可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再担当由于任何风险引起的费用。4.
11、3 税费的担当营业税、城市维护建设税及教化附加费等均由乙方担当，税金 %;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。5、双方权利与义务5.1 甲方权利与义务5.1.1 甲方负责工程施工期间工程总进度安排支配、组织、协调工作及工程质量、进度、平安、环保、文明施工的管理、监督、检查。5.1.2 甲方负责供给施工图纸、有关施工文件，并供给施工场所。5.1.3 甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、平安、环保等交底工作。5.1.4 甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。5.1.5 甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证
12、等)。5.1.6 甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度安排、月工程进度安排及周进度安排。5.1.7 甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。5.1.8 就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方依据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的全部指令。乙方拒不执行指令，甲方有权实行相应措施或干脆托付其他施工单位完成该指令事项，发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新支配队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方担当，乙方同意从工程结算款中扣除。5.1.9 甲方负责根据合同约定支付工程款。5.1.10 甲方负责对乙方完
13、成的工程量进行审核、计价结算，并按业主资金到位状况进行工程款的支付。5.1.11 甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。5.1.12 甲方有权对乙方的工程质量等级、隐藏工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。施工合同 篇3发包人(甲方)：(全称)承包人(乙方)：(全称)依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国招标投标法?及其他有关规定，遵循同等、自愿、公允、诚恳信用的原那么，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一样，签订本合同。一、 工程概况1.1 工程名称： 。1.2 工程地点： 。1.3 工程内容： 。1.4 承包范围： 。1.5 承
14、包方式：乙方包工、包全部料 乙方包工、包局部料(见附件)乙方只包工1.6 工程结构： 。1.7 装饰装修施工面积： 。二、工程质量2.1 本工程质量应到达国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。2.2 国家、北京或专业标准：?民用建筑工程室内环境污染限制标准?(GB50325-2023)2.3 约定标准：三、 工期3.1 总工期： 日(为日历工期，并包括法定节假日3.2 开工日期： 年 月 日。3.3 竣工日期： 年 月 日。3.4 延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，详细开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，那么工期不顺延;如因甲方缘由需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方担当，并相应顺延工期。3.5 暂停施工(停工)：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理看法，乙方应妥当保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理看法的，乙方可接着施工，由此造成的损失由甲方担当。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。3.6 工期顺延3.6.1 发生以下状况的，工
