工程分包合同-土石方-(修订).docx

《工程分包合同-土石方-(修订).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程分包合同-土石方-(修订).docx（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、日照开发区金海湾小区土石方工程A区施工分包合同甲方：山东港湾建设集团有限公司（总承包人）乙方：口照经济开发区智建建设工程有限公司（分包人）根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及建筑工程质量管 理条例等有关规定，结合具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵照执行： 第一条工程概况1. 1工程名称：日照开发区金海湾小区土石方工程A区。1.2工程地点：银川路以西、香港路以南。1. 3承包范围及内容：1、工程范围内土方开挖、回填、土方倒运、开挖或回填、基 槽开挖等土方程所有内容；2、1：程范围内石方倒运。1.4根据业主需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整。乙方应无条件接受, 涉及变

2、更部分的工程价款相应调整，但不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整 的理由。1.5承包方式：本工程采用 包工包机械 的承包方式。第二条合同工期2. 1乙方接到甲方进场通知后乏日内做好施工现场准备工作。2.2合同工期：本工程于2014年 月 日开工,至2014年月日竣工（符合 工程总体进度）。2.3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一日，按木工程总价 的0.5%计算,按日累计。甲方在工期延误达直日时，有权单方解除本合同，乙方按本 合同约定支付违约金及赔偿金。2. 4如遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主确认后，工期可以相应顺延：2.4. 1因不可抗力影响；（不可抗力的定义和范

3、围按总包合同）；2.4. 2重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行;2. 4.3非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上；2. 4. 4因业主原因的工期调整；2.4. 5因业主原因无法正常施工。方进行验收，并给予乙方批复或提出整改意见，乙方按要求整改，并承担由于自身原因 造成的修改费用，工期不顺延。11.3竣工日期为乙方完成全部合同范围内施工内容，并经甲方、业主、监理等核 验各方验收通过签字的日期。需整改后才能达到要求的，应为乙方整改后再次提请甲方 验收并经甲方、业主、监理等核验各方签字验收通过的日期。承包内容中任何一项分部 分项工程未完工或经各方组织的验

4、收评定为不合格，均视为工程未竣工。11.4乙方在验收通过之日14天内按合同规定向甲方提交全部竣工资料。11.5竣工验收通过后，乙方在现场的人员、物资、设备、设施等均必须在收到甲方 通知后一周内全部撤离施工现场，如甲方有特定要求的，按甲方要求执行。11.6乙方对承包范围内的全部工程项目在保修责任期限内均承担保修责任，保修费 用由乙方承担。第十二条工程索赔、签证在施工过程中发生索赔、签证事件时，乙方应在事件将要发生和事件发生约定有效 期限（根据甲方与业主约定的有效期限）内提出报告，及时向甲方报送发生索赔、签证 的详细清单和计算依据，经甲方审核后报送业主确认。对业主不认可的索赔、签证，甲 方对乙方也

5、不予认可，且乙方放弃对甲方的追索权。若乙方逾时没有报送，无论索赔、 签证事件发生与否，均不予考虑。第十三条不可抗力按甲方与业主签定总包合同相关条款执行，包括对不可抗力的解释及相应的处理办 法。同时，进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外， 其他损失均由乙方承担。第十四条 工程停建和缓建工程停建和缓建约定按甲方与业主签订的总包合同相关条款执行，包括对工程停建 和缓建的解释及相应的处理办法。甲方在收到业主支付的赔偿本合同分包工程范围内的 停建或缓建的损失赔偿后，再支付给乙方。除此之外，其他损失均由乙方自行承担。第十五条总包合同终止15. 1总包合同终止：如总包合同在乙方按

6、照本合同规定完全履行其义务之前以非 分包原因的其他任何理由终止，则甲方应以书面形式通知乙方立即终止本分包合同，乙 方必须无条件接受。此时，乙方应尽快从工地搬走乙方的材料机械和设备财产并撤离其 人员。15.2因15. 1款导致本合同终止，乙方有权获得按照本合同内所列的费率或价格计 算合同终止前已完成工程的款项。甲方根据本规定向乙方支付该款项的义务仅在甲方收 到总包合同项下有关所述分包合同己完工工程款后履行。15.3如由于乙方违反本合同而导致业主终止总包合同，那么前述15. 2款有关付款 的规定不适用，且乙方须按照本合同的约定向甲方承担违约责任和赔偿责任。第十六条分包合同生效与终止16.1本合同自

7、双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生 效。自工程竣工交付业主使用、结算完毕、甲方支付完毕（不包括保修金）后，除有关 保修条款仍然有效外，其他条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。16.2本合同在履行过程中如遇以下情形属违约，甲方有权单方面终止本合同，乙方 承担本合同约定的违约及赔偿责任。16. 2.1乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包。16. 2. 2工期延误或施工质量达不到要求或出现重大质量事故，而乙方又无积极措施 确保按合同工期完成，或无力按质量标准进行返修。16. 2. 3乙方由于非甲方或业主的原因无法继续全面履行合同的行为。16.

8、 2.4乙方没有健全的施工管理和组织体系，进入现场的项目管理班子不足以承担 合同约定的承包内容，甲方的声誉面临严重威胁。16. 2. 5乙方己无法全面履行合同要约，尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。16. 2.6乙方有损害甲方声誉的严重行为，如发生严重质量事故、安全事故、造成 重大经济损失等情形。16. 2. 7乙方工地代表及其管理人员不服从甲方的管理并严重危及甲方的品牌声誉。 16.3发生上述16. 2款情形时，甲方将以书面形式通知乙方，乙方进入本工程的人 员、物资、设备应在48小时内撤离施工现场。第十七条保险17.1按总包合同约定属总包方投保的各类保险，由甲方投保并承担费用（业主己 投保

9、的除外）。17.2乙方为本分包工程及施工人员办理保险并承担费用，对于高危等重要项目，乙 方必须进行投保。本工程分包范围内一旦发生事故和损失，乙方应按要求和程序采取应 急措施，并保护好现场，及时报告甲方，由甲方通知保险公司办理理赔手续，乙方有责 任提供理赔所需的基础资料。乙方承担因自身原因引起的一切事故责任及经济损失。第十八条附则18.1本合同未尽事宜双方另行商议，并以书面形式签订补充合同。18.2本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，任何 方可直接向FI照市的人民法院提出诉讼。18.3本合同一式套份，双方各执正本工份，副本甲方里份，乙方匕份。合同签订单位：甲方（盖章）

10、法定代表或委托代理人:地址：电话：时间：乙方（盖章）法定代表或委托代理人:地址：电话：时间：签约地点:签约日期:第三条工程质量3.1本工程质量等级为佥格（与总包合同中对工程质量的要求相等）。3.2乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程 文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。3.3甲方委派质检员对乙方的质量进行监督，乙方必须配备相应的质检员。每道工 序施工完毕后，先由乙方质检员自检符合要求后报甲方质检员检验通过，再由甲方质检 员通知监理工程师进行检验签认，通过后方可进入下一道工序施工。质检通过仍不免除 乙方对本工程所要承担的质量责任

11、。3.4乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成 的一切工期、经济损失由乙方全额承担。甲方因乙方工程质量原因向业主承担责任后， 甲方有权向乙方全额追偿。乙方修复后工程质量仍达不到合同约定的质量等级，造成工 程无法使用的，乙方除向甲方返还己支付的工程款外，还应向甲方支付违约金，违约金 为本工程总价的10%。乙方修复后工程质量达不到合同约定的质量等级，但可以使用， 乙方应按本款规定支付违约金。3.5乙方无力按质量标准进行返工或者拒绝返工的，甲方可以单方解除合同，乙方 应支付甲方返工的所有费用，按3. 4款规定的违约金承担违约责任，并赔偿甲方的一切 损失。3.6乙方在施工

12、中发生一般质量事故，由甲方提出处理方案，经业主同意后，由乙 方负责处理，处理结果由甲方报送政府有关部门；发生重大质量事故，必须按政府规定 的处理办法进行处理，同时乙方承担因此产生的所有责任。第四条 环境安全标准化4. 1本工程乙方现场文明施工要求为：建立现场安全生产保证体系，达到宝全玄明 工地标准要求。4.2乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防 止环境污染事件和安全事故的发生。4. 3乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管 理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切 费用。4.4乙方应编制乙方范围内的

13、现场临时用电等专项施工方案，经甲方批准后方可实 施。4.5乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品，应在甲方允 许的供应商中采购上述物资，且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。4. 6乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安 全交底。4.7发生安全或伤亡事故乙方应立即通知甲方，同时按政府有关部门的要求处理， 甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。4.8甲方为保持自身的声誉、品牌、形象，将对本工程进行不定期的日常巡查，乙 方必须遵守甲方各项管理制度，甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题 将发出安全整改通知书，乙方必须在规定时限内整改完毕；否则

14、乙方应向甲方支付违约 金，每次整改违约金为人民币1000元。甲方因乙方工程范围内的环境安全问题向业主 承担责任后，甲方有权向乙方全额追偿，并可按照本合同的约定要求乙方承担环境安全 违约责任。第五条工程价款5. 1本工程价款暂定为人民币501. 547078万元整。5.2本工程计价方式为：采用固定单价（按口照经济技术开发区公共资源交易中心 谈判结果作为该合同固定单价）（全费用综合单价），按实际工程量（业主、甲方、乙方 共同确认）计算总价。1、各项分包单价及工程量详见北京路街道金海湾社区工程A区土石方工程清单（附 件1）;注：具体工程量己现场实际测量为准。5. 3本工程计价方式含税金，由甲方实施代

15、扣代缴。5. 4本合同工程发生的一切费用（包括各种罚款）均由乙方承担。5.5由于乙方违反国家法律、法规和政府有关部门以及业主、监理、甲方的各项规 定，连带甲方造成经济损失（包括内部罚款）乙方应给予全额赔偿，并另加赔偿额20% 的违约金。5. 6其他约定事项：无。第六条 工程款的支付6.1付款方式：无预付款，工程进度款依业主认可形象进度按月支付。注：本工程款的支付额最终按业主实际到位的付款比例，在业主拨款后7天内等比 例支付给乙方。6.2乙方工程款的收取条件：6. 2. 1乙方在分包工程竣工验收合格后14天内编制完毕付款申请，并递交甲方进行 审核并通过。6. 2. 2每次付款乙方均须提供正式发票，在所有付款手续完备后工个工作日内支付 给乙方。工程款支付形式：支票、汇票或承兑汇票。6.3在下列情况下，甲方有权停发或缓发应支付乙方的全部或部分工程款：6. 3.1乙方完成的本合同约定的工程量没有被业主工程师所全部确认，而这不是由 于甲方的行为或违约导致的；6. 3.2甲方与乙方之间和（或）甲方与业主之间就乙方报表中的计量或工程量问题 或乙方上述报表中包含的任何其他事宜已发生了争执。6.4本合同预留工程保修金为合同总价（如已结算，按结算总价）的0 %。待工 程保修期满无质量问题后一周内甲方与乙方结清保修金。在保修期内若甲方通知乙方的 保修内容不能得到及时履行，则甲方有