《2023建筑合同355范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023建筑合同355范文.docx（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023建筑合同建筑合同范文集合5篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是避开争端的最好方式之一。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是办公室王秘书为大家整理的建筑合同5篇，仅供参考，欢送大家阅读。建筑合同 篇1发包方：承包方：依照?中华人民共和国合同法?、?建筑安装工程承包合同条例?、建设工程及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，经双方协商一样，特签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况一、工程名称： 撤除工程 二、工程地点：三、承包内容：四、承包形式：承包方包工包料五、工程总造价人民币(大写) ( 元)。其次条 施工
2、打算 一、发包方：1、区域以外的“三通一平，负责施工区域以外进场道路的畅通。2、开工前三日内由发包方对撤除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。二、承包方：1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、运用和修理工作;2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度安排;4 、根据建筑物爆破标准要求做好烟囱爆破的平安防护措施，并按有关法规要求办理相关手续。第三条 工程期限一、该项工程工期为 天(日历天)，自 年 月 日开工至 年 月日竣工验收。二、开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇以下状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
3、不行抗力的因素而延误工期。第四条 工程质量：一、承包方必需严格根据国家颁发的建筑撤除工程施工标准、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。二、承包方在施工过程中必需遵守以下条款：1、必需对撤除区域进行围护，拉运垃圾车辆必需加盖篷布，垃圾不得沿路抛洒;2、在施工时必需加强平安管理，对于在施工过程中发生的一切担忧全及人身伤亡事故均由承包方负全责，发包方不担当任何责任;3、撤除工程所产生的建筑垃圾，由承包方根据环保要求自找垃圾排放点，并自行清理;4、承包方在实施房屋撤除时，必需对钢窗、钢门、暖气片、管道、发包方留用的设备及工业厂房上的预制钢混屋架、钢混屋面板完整撤除，运输至发包方指定位臵进行
4、堆放;5、根据附表规定及承包方撤除的局部设备及建筑钢筋折价处理给承包方，其折价款为1700元/吨;吨位计量以发包方计量磅单为准。第五条 建筑材料、设备的供给该项撤除工程所需的材料、设备均由承包方选购;第六条 工程价款的结算与支付一、本合同造价结算方式：承包价：综合总价承包，同时扣除折价处理给承包方的废旧设备及撤除建筑物的钢筋折价款：工程总造价=二、承包方在该项工程竣工验收合格后 日内，将竣工结算文件送交发包方审查，发包方在接到结算文件 日内审查完毕;三、工程竣工验收合格后，发包方根据审计后的工程总造价承包方给发包方正式税票进行结算，一次付清。第七条 工程验收工程竣工验收，以国家颁发的?关于根本
5、建设项目竣工验收暂行规定?、?工程施工及验收标准?、?建筑安装工程质量检验评定标准?和国务院有关部门制订的竣工验收规定及发包方要求为依据。第八条 违约责任 承包方的责任：一、工程不能按合同规定的工期交付运用的，每拖延一天向发包方支付合同价款5%逾期违约金;二、承包人有以下状况之一者，承包人自愿向发包人支付该项工程总价款10%的违约金：1、在接到发包方的开工令后7日内未进场施工;2、无视发包方的书面警告，不履行合同规定其义务;3、不经发包方同意，私自分包。 发包方的责任：一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程未阅历收，发包方提前
6、运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。三、承包方验收通知书送达10日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金3%。第十一条 纠纷解决方法执行本合同发生争议后，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。第十二条 附 那么一、本合同正本一式四份，副本一式两份。甲、乙双方各执正本两份、副本一份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。 三、本合同签订后，如发生变更，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方： (盖章)：承包方： (盖章)年月日：建筑合同 篇2发包方：(以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据
7、?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，双方就 工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议。第一条 工程项目1、工程名称： 李沧区河南庄社区旧城改造安置房项目2、工程地址： 青岛市李沧区台柳路以西，青山路以南3、工程内容：4、工程质量： 一次性验收合格5、承包方式： 包工包料(包效劳、包工期、包检测、包验收、包平安、包质量、包文明施工、包修理等方式进行承包)6、综合大包价格：(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、平安措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综
8、合大包价格见附件一。7、结算面积：约 平方米。8、总造价：9、工期：每栋楼的起先施工日期以甲方书面文件为准，本程的总工期为 20 日历天开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日其次条 质量标准1、乙方必需根据国家和山东省有关质量标准供给合格材料并施工，质量到达山东省工程建设标准?外墙涂料技术规程?和?标准?青岛市有关职能部门公布的标准要求。2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采纳的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、标准。根据国家、地方及行业现行的施工标准、标准、规定施工并到达验收合格标准;除按设计要求及相关标准施工外，还应根据?青岛市住宅工程质量通病防治技术规程?施工。
9、3、本工程质量标准：本工程执行国家和青岛市现行质量评定标准及验收标准，根据现行国家及青岛市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格，假设达不到承诺要求，那么乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金，并确保整改通过。甲方有权干脆从乙方工程款中扣除，并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部担当。4、涂料颜色：乙方应按甲方供给的上级规划部门确定的颜色为准，并出示外墙立面效果图，严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工，样板领路、施工与样板相同。第三条 工程质量：1、基层清理及基层处理，按国家标准和行业标准进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。2、颜色应匀称，无色差，无砂眼，无遗漏，无龟裂，不起皮
10、，不透底等异样现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准，其固定单价不变。3、乙方应供给外墙涂料生产厂家产品的“企业内控标准，并严格执行：适用范围、运用方法和留意事项，包装、贮存及运输等管理要求。4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准，乙方有权要求甲方即时进行修理和整改，满意上述标准，否那么乙方不予进行外墙涂料施工，由此发生的一切纠纷及损失由甲方担当，与乙方无关。5、如未到达上述标准，签约按承包工程结算值的5对乙方做出惩罚，并追究其他相关责任。工程管理1、乙方必需严格按总承包方要求，编制施工作业安排，进行施工组织设计，工期限制，确保实现质量目标。2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各
11、项管理要求，听从指挥，听从领导。3、乙方必需对承包工程现场进行成品保护，保证不损坏，不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏，污染，由乙方修复并担当一切费用。4、乙方在施工过程中，必需听从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主，每粉刷一遍，必需经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后，方可进行下一道工序的施工。平安生产：1、乙方进入施工现场，必需佩带平安帽，并配有平安带。严格遵守平安施工的有关标准、规定要求执行，严禁违章作业。2、乙方施工过程中，出现的一切平安问题及相关责任、赔偿、法律纠纷，全部与甲方无关，由乙方全部担当相关责任和连带责任。
12、3、乙方须配备一名专(兼)职平安、保卫人员，确保工程项目顺当进行。4、对于乙方在施工中的平安隐患，在甲方屡次发出指令要求整改，而乙方拒不执行的状况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方担当。工期延误：对以下缘由造成竣工日期的延误，经甲方代表确认，工期相应延长。1、不行抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气缘由(雨天、大雾)及甲、乙双方之外缘由导致工程无法接着履行的。2、甲方同意工期顺延的其他状况。假设非上述缘由，乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工，甲方将按每天延误计时，延误一天扣除乙方协议总价款0.5的罚金。工程保修：乙方按国家有关规定对工程质量
13、进行保修，工程竣工后保修期为五年。付款方式：1、工程款的支付：工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%，经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%，经综合验收交房后，支付总额95%，余留5%为工程保修金。2、工程量结算：工程量统一按图纸尺寸结算。3、工程竣工后，乙方应刚好整理结算资料上报总包方，总包方在收到结算书20日内初审完毕，并报建方预算处审核，出具最终结算，以作为工程支付依据。4、乙方承诺优先支付工人工资，为确保工人工资发放，乙方在接受工程款时，要供给工程款运用安排，工人工资发放工资表，工人签收记录，发放照片记录，相关托付人证明文件，否
14、那么甲方有权拒付。5、因乙方平安问题、质量问题、资金问题造本钱协议无法正常实施的，甲方有权单方面终止本协议，由此造成的一切损失及相关责任，全部由乙方单独担当。甲方将实行必要措施另选施工单位，进驻施工现场接管施工，乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方全部。第四条 工程保修1、本工程保修金为工程结算总造价的 5 %，在质量保证期内如发生施工质量问题，乙方应根据建设工程质量管理的有关规定负责免费保修。2、质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起 5 年。3、保修项目内容及范围3.1因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷，由乙方负责修理。3.2保修责任：本工程质量保修
15、期内如发生质量问题，在甲方或物业以 或书面通知方式向乙方发出质量修理通知后24小时之内，乙方必需刚好到达现场并支配修理。如乙方不能刚好支配修理，甲方有权支配第三方单位进场修理。第三方修理单位结算款及加收15%的效劳费，从乙方保修费中扣除。3.3保修期限：自竣工验收通过之日起满 5 年，在保修期间，假设修理费用超出保修金时，甲方有权追交超出费用。满 5 年后无质量问题，60日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。3.4成品保护：工程竣工验收合格后，由乙方书面与工程总包方交接，交接前，均由乙方全部负责。第五条 施工条件总包方应向乙方供给以下必要的施工条件：1、保温墙面，外表平整，到达有关建筑质量检验评定标准。2、保温墙面四周的障碍物及油污
