《2023年水电施工合同1范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年水电施工合同1范文.docx（75页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023水电施工合同水电施工合同 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的场景和场合须要用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好标准。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？以下是办公室王秘书为大家整理的水电施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。 水电施工合同1发包方下称甲方：_承包方下称乙方：_依据?中华人民共和国建筑法?以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一样，同意按以下条款签订本合同，以资共同遵守。第一条工程项目概况1.1工程名称：_1.2工程地址：_1.3承包方式：包材料、包安装含防雷接地、包质量、包文明施工、包竣工调试
2、验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。1.4工程范围与内容：_包括施工图内全部的水电安装工程，施工图变更后工程量另行计算其次条工期1、乙方必需在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。2、如因由施工场面包括土建施工场地、水电施工图的供给、施工方案变更、拖欠工程款影响乙方的工程进程那么工期应作相应顺延。第三条工程质量标准根据国家现行安装标准施工，并到达水电验收标准合格等级。第四条合同价款本合同价款按_万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、
3、保险及风险等各项费用。该工程完工后报验及检测费由甲方负责，假设检测不合格，须要二次检测的费用由乙方负责。第五条工程款支付合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。第六条设计变更6.1因施工变更导致工程量增加局部工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。第七条双方职责7.1甲方职责1按时供给施工工作面给乙方运用。2负责协调协作管理施工现场，指定相应的施工员监管施
4、工工作，负责有关签证。3甲方供给施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。4按施工平安标准的规定，实行应有的施工平安措施，确保施工平安与第三者的平安。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行担当。5工程竣工未交付甲方之前，甲方应帮助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为有意损坏，应由损坏方予以修复或返工。6乙方必需听从甲方指定人员管理，根据甲方管理制度施工。7负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安及治安工作。乙方工人因自身缘由在施工现场、工作时间，发生意外损害费用，一万元以下含一万元，乙方担当全部费用，一万元以上
5、，甲方担当超出局部的70%费用，乙方担当相应费用。如假设是乙方工人自身担忧全行为发生的意外损害，甲方概不负责。第八条平安施工8.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程平安技术规程、建筑工人平安操作规程、?中华人民共和国安装条列?和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的平安及工程质量负责。乙方必需做好施工质量、平安管理；指定平安、防火负责人，物件堆放整齐。8.2乙方必需进行平安文明施工。8.3乙方应遵守建设工程平安生产有关规定，严格根据平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施、消退事故隐患，由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。8.4甲方不得要求乙方
6、违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。第九条关于工期延误9.1以下缘由造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；1甲方未按约定日期供给施工场面及相关开工条件；2甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。3甲方工程师未根据合同约定供给所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4设计变更和工程量增加；5不行抗力：是指斗争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；6合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他状况。9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不根据合同约定履行义务的其他状
7、况，均属违约，由违约方担当违约责任，赔偿因其违约造成的损失。第十条合同争议解决方式本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条合同生效与终止第十二条合同份数12.1本合同自双方法人代表或其他托付代理人签字加盖公章后生效。12.2本工程根据甲乙双方约定，甲方根据合同约定，支付完最终一笔尾款，此合同自动终止。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。甲方公章：_ 乙方公章：_法定代表人
8、签字：_ 法定代表人签字：_年_月_日 _年_月_日水电施工合同2建设单位：(简称甲方)施工单位：(简称乙方)兹有 工程，由乙方施工。依据?中华人民共和国经济合同法?和?建筑安装工程承包合同条例?规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原那么。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点其次条：工程内容第三条：承包方式 ：第四条：工程价款1. 工程价款 ：第五条：付款方式 ：第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。开工日期：年月日 ;竣工日期：年月日 。2. 如遇以下状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。(1)甲方不能按合同约定供给开工条件，
9、(2)工程量改变和设计变更;(3)非乙方缘由得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)不行抗力(如地震台风火灾等)3.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款元。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前 天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供给施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工;(4)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(5)组织施
10、工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作;(6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(7)组织工程竣工验收工作。2.乙方：(1)做好施工组织管理及向甲方供给工程进度状况;(2)做好施工平安防范措施，确保施工平安;(3)负责做好材料、设备的选购和保管工作;(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;(5)参与工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。第十一条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表
11、或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十四条：本合同一式 份，其中：甲方 份，乙方 份，均具有同等法律效力。甲方盖章： 乙方盖章：甲方签字： 乙方签字：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号 ：年 月 日 年 月 日水电施工合同3建设单位：设计单位：施工单位：合同编号：年 月 日建设单位：简称甲方地址：施工单位：简称乙方地址：兹有xxx工程，经过投标、议标、确定由乙方施工。依据?中华人民共和国经济合同法?和?建筑安装工程承包合同条例?规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协
12、作，确保施工项目顺当完成的原那么。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点其次条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：1甲方代表确认的工程量增减；2甲方代表确认的设计变更或工程洽商；3工程造价管理部门公布的价风格整；4甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；5合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为 天。开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日2.如遇以下状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。1甲方不能按合同约定供给开工条件，2工程量改变和设计变更；3非乙方缘由得气超过4个小
13、时以上时；停水停电停4工程款未按时支付；5不行抗力如地震台风火灾等3由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款xxxx元，反之每提前一天嘉奖xxxxxx元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：1进场前3天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供给施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；2负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；3按时支付工程款项；4协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工；5组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；6组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作；7负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；8组织工程竣工验收工作。2.乙方：1做好施工组织管理及向甲方供给工程进度状况；2做好施工平安防范措施，确保施工平安；3负责做好材料、设备的选购和保管工作；4遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任
