《2023施工合同4025范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023施工合同4025范文.docx（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023施工合同关于施工合同集锦六篇在当今社会，人们对合同愈发重视，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是我整理的施工合同6篇，欢送阅读与保藏。施工合同 篇1甲方：XXX等3家乙方：XXX甲、乙双方于2023年10月4日分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房(丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程)建设工程施工合同(3份合同)，占地总面积243平方米，乙方签订合同后至2023年3月12日截止，完成了局部工程量，现由于多种缘由双方自愿解除原施工合同，现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成
2、如下协议：1、甲方要求收回该工程，乙方同意甲方收回，原签订的工程承包合同(3份)同时作废。2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切全部费用共计80000元(大写：捌万元整)，乙方放弃其它一切权利。3、签订解除合同后，乙方在3日内退出施工现场，并将施工现场交给甲方。4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方担当，甲方不担当任何责任和费用。5、本协议一式五份，双方签字生效，任何一方违约，付守约方违约金3万元(大写：叁万元)。甲方： 乙方：调解人：年月 日施工合同 篇2甲方(发包方)：乙方(承包方)：甲乙双方依据?中华人民共和国合同法?的有关规定，根据同
3、等互利的原那么，经双方充分协商，订立本合同。第一条.工程地点及工作内容：1、 工作地点：范县杨集乡。2、 工作内容：围堤修筑、格堤修筑、修坡和堤坡清基等土方工程。按实际工作量计价结算。其次条.工程质量：按甲方要求施工，保证工程质量。第三条. 双方的义务和责任。(一)甲方的义务和责任。1、 负责技术交底，指挥乙方施工，监督工程质量;2、 丈量工程量，计量和支付工程款;3、 主动要求项目经理部协调处理地方关系。(二)乙方的义务和责任。1100%;2、乙方每台车配备两名娴熟的操作手，持证上岗;3、乙方人员听从甲方现场指挥人员的指挥，按施工要求施工;4、乙方修理和保养好设备，不得误工;5、负责机械施工
4、人员的平安，一切事故有乙方负责;6、负责设备的进退场费(包括设备运输费);7、负责所属施工人员的食宿;8、结算工程款时向甲方供给局部发票;第四条.工程款的计量和支付。1、260.00元计价。2、 甲方以现金或转账的方式支付乙方工程价款。工程全部竣工后刚好计价，计价第五条. 因不行抗力缘由和汛期造成停工双方均都不担当责任。第六条.其它1. 本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。2. 本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。3. 本协议自签字之日起生效。4. 本协议工程款结清后自行失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇3发包单
5、位：社会福利效劳中心以下简称：甲方承包人：建筑工程以下简称：乙方依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?建设工程合同法?及其他有关法律、法规和规章，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一样，订立本协议。一、工程概况：工程名称：工程内容：水电表安装施工现场条件：以现场实际状况为准；施工部位：二、工程承包方式、承包范围及内容：1、承包方式：包工包料。2、承包范围及内容：3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装详见工程预算书。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为10日历天；开工日期
6、为：2023年5月25日，竣工日期为：2023年6月5日。2、乙方必需听从和执行甲方支配。四、质量标准：本合同约定本工程质量必需到达“合格质量标准。如质量未到达合格，由乙方负责返工，返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。五、合同价款、工程量的计量：1、本工程为包工包料，包干价为25000.00。2、依据工程实际状况须要发生的工程变动，并由甲、乙双方书面签字为工程变更。六、工程款及质保金的支付：1、工程竣工并通过甲方验收后，乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起10日内，支付本合同结算总价款的100%。质保金在一年后自工程竣工之日起计10日内甲方一次性无息按实支付给乙方。2
7、、假设乙方工程质量、工期和平安文明施工未到达本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费用均由乙方担当，乙方对此无异议。七、争议：因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，托付人与询问人之间应当协商解决；如未能达成一样，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，向人民法院提起诉讼。八、合同生效：1、本合同自甲已双方法人或托付代理人签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、已双方各执两份。2、本合同未尽事宜，双方协商解决。3、本合同订立时间：2023年5月xx日。4、签订地点：施工合同 篇4甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXX
8、XXXXXXXXX依据、及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信的原那么。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况1)、工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX2)、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX3)、工程内容：在原有根底上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎XXXmm厚，-XXX)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：“聚酯胎XXXmm厚，
9、-XXX防水卷材，乙方在施工前必需供给材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格前方可进场开工2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、去除(运离施工现场)3、施工厚度要求：采纳外XXXmm厚“XXX防水卷材4、全部包工包料，单价为XXX元/平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、工期：按甲方项目部所支配的进度施工。五、工程质量：1)、工程质量标准：合格工程质量标准。2)、承包人施工质量必需到达国家现行标准、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-20X)及
10、?地下防水工程施工质量验收标准?(GB50208-20X)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且到达质量标准的工程量，每平方米铺贴面积XXX元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外外表积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何
11、费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法：1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收到达合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，XXX日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的XXX%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层;2、在土方回填后XXX日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下
12、室防水效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有觉察问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的XXX%;假设在初验中觉察渗漏或超过标准规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所觉察的问题;3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应刚好协作，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的XXX日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的XXX%;4、承包人剩余XXX%的工程款转作保修金，在保修期满后的XXX日内，由发包人无息退还
13、给承包人。保修期间出现保修事务时，保修金缺乏局部由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。十、隐藏工程和中间验收全局部局部项工程、工序的施工，必需经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。十一、平安施工文明施工平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费用;施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。
14、实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的赔偿金以保险公司理赔的数额为封顶数额，其余由承包人担当。十二、工程变更施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。十三、工程转包和分包本工程严禁分包和转包;一经觉察，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。十四、不行抗力双方关于不行抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾难;发生不行抗力，双方的损失分别由各自担当自身的损失。十五、保险承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。十六、关于意外停工的约定因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述缘由引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特别缘由，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可实行人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人担当。十七、工程质量保修本防水工程的保修期为XXX年;承包人在质量保修
