《2023施工合同117范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023施工合同117范文.docx（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023施工合同有关施工合同模板锦集六篇随着人们法律意识的加强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是特别有必要的行为。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？下面是我帮大家整理的施工合同6篇，欢送阅读，希望大家能够喜爱。施工合同 篇1甲方：东海县山左口乡人民政府乙方：依照?中华人民共和国合同法?、?建筑工程承包条例?等法律、法规的规定，在同等、互利、协商一样的根底上，甲乙双方自愿达成如下工程承包合同：一、工程概况1、工程名称：山左口乡中心幼儿园2、工程地点：消防站南侧3、工程内容：土建、水、电安装、建筑面积9302平方米、装饰工程根据图纸、变更通知单施工，相关要求见附件。二、开工及竣工期限
2、1、工程开工日期：2023年3月x日2、工程竣工日期：2023年11月x日三、工程质量标准：合格四、工程承包方式：包工包料五、甲方的权利及义务1、供给建筑楼房的土地及设计图纸给乙方施工。2、依据乙方的施工进展及质量状况，给付工程款。3、甲方及受其托付的监理有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督，如觉察乙方工程质量存在问题，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿标准按受损的五倍计算。4、负责施工期间的水通、电通、路通，水、电费用由乙方担当。六、乙方的权利及义务1、必需按甲方供给的图纸进行施工，并接受甲方代表、监理人员的监督和管理。2、施工时必需用搅拌设备，并负责水、电设施的安装工作。3、施工中应做好平安事故
3、的防范工作，如出现人身等平安事故的，一切责任均由乙方负责，甲方概不担当任何责任。4、建设工程主体结构的施工由乙方自行完成；乙方不得将建设工程转包给第三方或者将其承包的全部工程肢解以后以承包的名义分别转包给第三方。七、关于延期、暂停施工和检查、返工的问题1、如遇大雨天不能施工的，或遇非正常停电，一周内累计超过24小时的，施工期限应顺延。2、乙方施工中应当接受甲方及甲方代表、监理人员的监督检查和验收，因质量不合格造成返工的，所需费用由乙方担当。3、关于隐藏工程的验收：乙方应通知甲方，阅历收后，双方办理合格手续，方可接着下道工序施工。八、工程款及支付方法1、经公开招标，山左口乡中心幼儿园工程造价xx
4、x元/平方米，总计人民币小写xxxx元，大写：xxxx2、工程完成一半时，付工程款的xxx；工程验收合格后付总造价的xxxx；2023年6月底前分xx次付清全部工程款。九、关于质量保修问题1、范围：水、电、楼面、墙面、地面和楼上建筑结构。2、保修期：自竣工验收之日起1年。十、违约责任1、合同履行期间，甲乙双方均不得擅自变更或终止合同内容，如有发生，违约方应向守约方偿付违约金xxx万元。2、如乙方不能按期完成建筑工程任务的，每逾期1天，甲方有权向乙方收取总工程款2的违约金。如乙方因质量问题造成损失的，甲方有权依据所受损失状况要求乙方赔偿。十一、附那么1、本合同一式肆份，甲乙双方和见证机关各执一份
5、。2、本合同自签订之日起生效。3、本合同附有施工要求，本要求与合同具有同等法律效力。4、本合同未尽事宜，甲乙双方可自行协商解决，或诉至东海县人民法院。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：项目负责人：项目经理：见 证 机 关： 见证员：2023年月日附件：山左口中心幼儿园用料及施工要求1、钢筋标准：国标2、内门为钢木门，外门为防盗门及地簧门。3、窗为塑钢窗，运用玻璃为一般单层玻璃。4、楼面、地面地砖为一般水磨石；卫生间为防滑地面砖；卫生间墙面砖高度为xxx米，规格为xxxxx；轻钢龙骨塑料扣板吊顶。5、外墙乳胶漆按效果图施工。6、建筑物内全部回填土均在工程承包范围内，由乙方担当。7、根底工程量按
6、实际发生的工程量决算。8、施工所用材料必需为合格以上产品，经甲方或其托付的监理、乡建管所人员认可前方能进场。9、如图纸存在设计问题或因甲方提动身生变更的，必需由甲方、乡建管所人员和监理等共同签字认可。10、全部材料价格不作为变更内容。11、其他：根据图纸和施工标准施工。施工合同 篇2建设单位：施工单位：日 期：施 工 合 同 书 建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：甲乙双方经同等协商，本着相互合作、紧密协作、分工负责的原那么，就(城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程)达成以下条款，以便共同遵守。第一条：工程范围、造价数量、单价、总价 1.1 工程范围：“城市碧园公寓b、c栋建筑外立
7、面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼局部的浅灰色玻璃隐框幕墙、透亮玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透亮白玻幕墙。1.2 工程单价：(详见后附报价书之报价明细表)1.3 工程数量及总价合计：(详见后附报价书之工程报价总表)1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工绽开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料改变等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。其次条：工程用料 2.1 玻璃：幕墙
8、的玻璃采纳东莞银通玻璃产的6mm厚浅灰色本体透亮钢化玻璃及6mm透亮钢化白玻，按乙方供给的玻璃样板确认。2.2 铝合金型材：均选用佛山金固铝业产的6063-t5铝合金型材，铝型材外表为银白氧化处理，氧化膜厚度满意aa15级要求，按乙方供给的样品确认。2.3 硅酮结构胶及密封胶：选用郑州中原胶厂产的mf811硅酮结构胶及mf889硅酮耐候密封胶，按乙方供给的样品确认。2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。2.5 钢件：国产优质q235b钢型材。第三条：付款方式 3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30作为第一次工程进度款；3.2 铝合金型材、钢件安装根本完成七日内，甲方
9、付给乙方合同总价的20；3.3 玻璃安装根本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20；3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80；3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97给乙方，剩余3从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方担当由此引起的一切经济损失和违约责任。第四条：甲乙双方责任 4.1 甲方责任：4.1.1 供给本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料；4.1.2 办理施工许可证；4.1.3在乙方进场
10、前，去除施工现场内影响乙方施工的障碍；4.1.4组织有关单位与乙方的协调会；4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；4.1.6组织和协作质检及有关部门，监督检查工程质量，刚好签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐藏工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，那么视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可接着施工。4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工协作工作；4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收；注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延
11、误，工期那么相应顺延。4.2 乙方责任：4.2.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认前方可运用，保证设计符合国家有关标准要求，对设计质量负责，担当因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。4.2.2 严格根据批准的设计图纸施工，听从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，觉察问题刚好订正，对工程质量负责，担当因工程质量问题引起的一切后果；4.2.3 编制施工组织设计和工期进度安排，并经甲方审核通过；4.2.4 负责全部进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方缘由乙方自费修复，非乙方缘由损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方
12、担当追加合同价款；4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工平安及文明施工；4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的全部有关资料两套作为竣工资料交给甲方。4.2.7 供给完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他缘由，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方担当。第五条：工期 5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。5.2 施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日起先计算，满意现场施工脚手架落架的要求。5.3 工期顺延：以下缘由造成竣工日期拖延，工期相应顺延；5.3.1 由于设计变更、工程量改变，引起施工程序和内容改变；5
13、.3.2 一周内非乙方缘由停水、停电造成停工累计超过八小时；5.3.3 由于斗争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方缘由造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款；5.3.5 其它非乙方缘由的停工；5.4 以上状况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否那么视为同意。第六条：工程质量 6.1 工程质量等级：确保工程质量到达国家规定的“合格标准，争创优良工程。6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有标准标准进行。6.3 工程竣工后，乙方向甲方供给质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合
14、设计及计算。第七条：设计变更 7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应马上停止。7.2 由于变更通知不刚好造成的乙方损失由甲方负责。第八条：竣工、结算与保修 8.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正值理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已起先运用，视为已验收。8.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核看法。如收到结算书后十天内无正值理由不办理结算，那么认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。第九条:工程停建或缓建 9.1 因人力不行抗力及甲乙双方之外缘由导致工程停工、缓建，使合同不能接着履行，双方应签订工程停、缓建协议。9.2工程停缓建后，乙方应妥当做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现常甲方应为乙方撤离供给必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。第十条：其它 10.1 全部甲乙
