《2023施工合同1605范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023施工合同1605范文.docx（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023施工合同施工合同范文合集10篇 在人民愈发重视法律的社会中，合同的法律效力与日俱增，它也是削减和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？以下是我整理的施工合同10篇，欢送阅读，希望大家能够喜爱。 施工合同 篇1工程名称：甲 方：乙 方：经双方友好协商，甲方托付乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：一、 施工范围乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构局部，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。二、 施工方案一层和顶层采纳20厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采纳3地暖复合膜，采纳钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后
2、根据施工方案和施工图纸的要求进行施工。三、 施工材料要求及材料供给1、主要材料要求：a、聚苯乙烯保温板：厚度20。b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，c、地暖复合膜 3d、PE-Xa管“ 道诚 牌，De201.9盘管间距均采纳250毫米以设计图纸为准e、分水器为全铜，巨帆牌。f、钢丝网：2200mm200mm,2、协助材料采纳市面上通用材料。四、 施工现场管理1、乙方施工人员要严格听从甲方现场管理要求，做到文明施工，平安施工，在施工过程中假设出现工伤事故由乙方负责。2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创立良好的施工条件。3、甲方免费供给施工用水用电。为乙方施
3、工人员免费供给材料仓库和根本的住宿场所。五、 工程造价和结算方式1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为： 元。地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间假设铺设地暖按全部面积计算。2、结算方式、乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。六、 施工工期
4、现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原那么。七、 质量保证乙方对安装工程保修二年，终生负责修理。八、 合同签定后双方要严格执行合同条款不得违约，假设有一方违约，违约方必需向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。九、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：公章 乙方：公章签字： 签字：施工合同 篇2甲方托付方：_签约时间： _乙方施工方：_签约地点： _依据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，双方协商一样达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行
5、政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。2、装饰施工地点：_县市、区_路小区_幢_号单元_室。3、住房结构：_室_厅_结构，建筑面积_平方米。4、装饰施工内容：详见?工程施工报价单?附件一和图纸。5、承包采纳以下第_种方式：1 乙方包工、包全部材料见附件三；2 乙方包工、包局部材料，甲方供给其余局部材料见附件二、三；3 乙方包清工。6、本工程由_设计。7、工期：工程期限_天，从_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。二、工程价款及结算方式1、总价款：大写_元其中：人工费_元，材料费_元，设计费 _元，管理费_%，计_元，税金_%，计_元。如双方认可变更施工内容，变更局部的工程款按实另计。2、付
6、款方式1合同签订后_天内，甲方支付总价款的_%计_元；2木工进场当天，甲方支付总价款的_%计 _元；3油漆进场当天，甲方支付总价款的_%计 _元；4尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_日内一次付清。三、施工打算及双方的义务一甲方工作1、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记；确需变更房屋结构和运用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取?住宅装修许可单?。2、甲方应在开工前，向乙方进行现场交底。腾空房屋，去除影响施工的障碍物，对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行保护措施。向乙方供给施工须要的水、电等必备设备，并说明运用留意事项。3、
7、做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。4、指派_为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。二乙方工作1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度安排，交甲方审定。2、指派_为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意变更房屋结构和运用性质。4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方担当修理和赔偿责任。5、与所在地物业管理单位签订?住宅室内装饰装修管理效劳协议?
8、。6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。四、材料的供给1、甲方供给的材料：详见?甲方供给的材料、设备表?附件二。本工程甲方负责选购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的、经书面认可，可接着运用，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。2、乙方供给的材料：详见附件?乙方供给的材料报价单?。乙方供给的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方供给的材料系伪
9、劣商品的，应按供给材料价款的双倍补偿给甲方。乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。五、平安生产和防火要求甲方供给的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿；属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。乙方在施工期间应加强平安生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。六、施工内容和工期
10、的变更在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订?工程项目变更单?后详见附件四，方能进行该项目的施工，由此造成费用增减的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。对以下缘由造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延：1、工程量改变或设计变更；2、不行抗力；3、甲方同意工期顺延的其他状况。七、工程质量及竣工验收的方法1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和?家庭装饰工程质量标准?为质量评定验收标准。2、由于甲方缘由造成的工程质量问题，其返工费用由甲方担当，工期顺延。3、由于乙方缘由造成质量事故，
11、其返工费用由乙方担当，工期不变。4、乙方应刚好通知甲方办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续见附件五?工程质量验收单?，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予成认。5、工期竣工后，乙方应刚好通知甲方验收，甲方自接到验收通知五日内进行验收。八、违约责任1、本合同签订生效后，甲乙双方履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否那么违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并担当因此造成的其他经济损失。2、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未
12、付款的_支付违约金。3、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元。4、甲方未办理任何手续，要求乙方变更房屋结构和运用性质，由此发生的损失或事故包括罚款，由甲方负责并担当损失。5、未经甲方同意，乙方擅自变更房屋结构和运用性质，由此发生的损失或事故包括罚款，由乙方负责并担当损失。九、工程保修工程保修期贰年，其中水、电工程保修期为伍年。保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清，甲乙双方才能签订?工程保修单?详见附件六。十、纠纷处理本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决。假设协商不成，可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按以下第 _
13、种方式处理：1提交_仲裁委员会仲裁；2依法向人民法院起诉。十一、其它约定事项1、_2、_3、_十二、本合同一式_份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。甲 方：_乙 方：_姓名签名：_单位名称盖章：_身份证号：_法定代表人或托付代理人：_联系 ：_营业执照号码：_联系 ：_施工合同 篇3甲方：乙方：为响应县创卫办要求综合整治 小区环境卫生，依据?中华人民共和国合同法?及有关法律，经甲乙双方友好协商，一样同意按以下条款签订本合同：第一条：工程概况1、工程名称：道路修理2、工程地点：3、承包方式：包工包料其次条：工程期限、合同金额、付款方式1、本合同工期为三十天2、工程总造价： 元整，大写 。本合同签订生效后，即起先
