《2023年施工合同5423范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年施工合同5423范文.docx（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023施工合同施工合同范文6篇 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能促使双方标准地承诺和履行合作。信任许多挚友都对拟合同感到特别苦恼吧，以下是我整理的施工合同6篇，希望对大家有所帮助。 施工合同 篇1甲方:乙方;根据?中华人民共和国合同法?、?建筑安装工程承包合同条例?和国家工商行政管理局、建设部颁发的?建设工程施工合同?，结合本工程的详细状况，为明确双方责任，确保工程按时、按质、按量完成，经双方商定，特签订如下合同条款：第 1 条 工程概况11 工程名称： 工程地点： 工程内容及承包范围：12开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日
2、 养护期 年 总日历工期： 工作日13质量等级14合同价款：(大写)￥第2条 甲方工作21 施工现场具备开工条件的要求，甲方负责清理绿化施工现场的建筑物、及其他垃圾影响绿化施工的其他杂物。22负责协调施工过程中及养护期内的电源和水源。23尽一切可能为乙方供给便利，并负责协调解决乙方施工管理工作中所遇到的穿插协作和工种统筹问题。24为乙方供给地下管网线路资料及保护要求。25确保乙方施工和养护人员不受外界侵扰，保证施工人员的平安。26遵守合同条款、准时支付乙方款项，否那么影响工期和乙方误工费由甲方担当。第3条 乙方工作31本工程承包方式为包工包料，不允许转包和分包，否那么甲方有权终止合同，并由乙方
3、担当所造成的一切损失。32根据招标文件、施工图纸及标书附件上要求的树种、规格、数量及种植标准施工，并按合同规定的时间完成各项工程。33本工程全部树种栽植后乙方要细心管护，不得出现缓苗，以保证绿化效果。34必需遵守有关平安操作标准及有关规章制度。确保施工现场环境卫生，不得污染其他建筑物、构筑物。35施工过程中应根据四周建筑物、构筑物和地下管线等的保护要求，并保持肯定距离。36乙方不按时完成施工及养护，责任由乙方全面负责。第4条 工程验收41 乔、灌木成活率要到达95%，养护期满后成活率要到达 00%。42工程验收分阶段进行，全部工程完工后进行初验，为第一次验收，养护期满后一周内，乙方邀请甲方对工
4、程进行最终验收。43在工程施工和养护过程中有以下情形之一的，甲方有权要求乙方刚好更换和补种，费用由乙方担当。431 树木主干、主枝记主要局部损伤或枯死的;432苗木规格未到达要求的433树木有明显偏冠;434病虫害发生严峻的;435其他影响欣赏效果及不符合设计要求的。44全部工程竣工后7日内，乙方向甲方供给竣工资料和报告，甲方在接到资料和报告后7日内做出验收报告。第5条 工程量核实确定5 单项完工5日，乙方向甲方提交工程量完成状况报告。 52甲方在乙方提交报告的7日内确定工程量，逾期可视为同意乙方的报告。第6条 工程款支付61 合同签订后，甲方支付乙方合同价款的 定苗款。62工程完工后，第一次
5、验收合格后甲方支付乙方合同款 。63养护期满，终验合格，付清全部款项。第7条 工程变更7 施工过程中，对于工程设计确需变更时，乙方凭甲方及设计人员签订认可的变更手续实施变更。经甲方验收合格后，甲方根据批准的设计变更详细结算。第8条 养护81 绿化养护范围82绿化养护内容82 做好乔灌木的病虫预料和防治工作，觉察病虫害刚好施药，保证绿化成果。822对弱苗、差苗要适时进行施肥。823草坪的修剪，每年不少于6次，绿篱、球类的修剪要保证新梢不超过6cm。824落叶乔木大型花灌木冬季进行涂白，常绿树冬季要进行缠草绳防寒。825保证绿地及人行道方砖内无杂草、无垃圾，清洁卫生。 826遇干旱要刚好浇水。83
6、绿化养护费用根据实际养护面积，每平方米 元。84绿化养护期限自 年 月 日起先至 年 月 日止。第9条 违约责任91 不能按合同刚好完工，每延迟一日，乙方须支付总造价的5%违约金。92施工及养护过程中，乙方无权以任何理由终止合同，否那么乙方向甲方支付工程总造价 5的违约金，剩余工程价款不予支付。93甲方应按合同要求刚好支付乙方工程款，否那么应按银行利息结算。第 10条 争议10 任何一方违反合同，双方协商解决。协商无果可向甲方所在地人民法院起诉。第 11 条 合同生效及终止111 合同自签订盖章之日起生效。112本合同在双方完成约定的全部工程内容后即告终止。第 12条 其他121 本合同一式
7、份，双方各执 份。122未尽双方另行协商解决。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：地址： 地址：甲方代表人： 乙方代表人：开户银行： 开户银行：账号： 账号： ： ：年 月 日施工合同 篇2发包人(甲方)：承包人(乙方)：根据?中华人民共和国合同法?及相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着同等、诚恳、信用的原那么就九环紫荆城样板房工程施工承包事宜，签订本合同。一、工程概况：工程名称：工程地点：建筑结构：框架剪力墙结构建筑面积：约270平方米(设计图纸面积)。二、承包范围：1、工作范围：4#楼西单元一层大堂、电梯厅，一层至三层楼梯间、301房、302房2、工作内容：按甲方供给的建筑图纸和装修要求及国家精
8、装修验收标准完成以下工作：1)、砌体、构造柱、二次结构施工，地面水泥砂浆找平细拉毛(完成至不贴地面砖)，外墙水泥砂浆抹灰，内墙混合砂浆抹灰、刮腻子、刮仿瓷涂料，天棚混合砂浆抹灰、卫生间防水，机电、门窗安装的塞缝、收边、收口，阳台栏杆、楼梯栏杆制作、安装、油漆。2)、材料人工搬运，外墙脚手架搭设，必要的现场平安防护。3)、窗边打胶。4)、卫生清理、成品保护。5)、除砌块、钢筋外的其他材料的选购、运输、保管(含机电材料)。6)、三层顶、四层顶堵洞、防水。7)、甲方支配的其他工作。三、施工工期自本合同签订之日起，30个日历天完本钱承包范围全部内容。四、承包方式包工、包料、包质量、包平安、包工期、包文
9、明施工。五、承包价款以结算价为总承包价。六、结算方式按湘建价406号?湖南省建设工程工程量清单计价方法?、2023年?湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准?、宁乡建设造价2023年第2期价格计算总价，人工工资按湘建价2023396号文调整计取。总包单位供给的材料按定额消耗量扣除。七、付款方式1、全部承包范围的施工内容完成后经监理方、甲方代表验收合格后，凭甲方审定确认的工程结算总额，甲方支付乙方工程结算总额的95%；留存结算总额的5%作为质保金，两年后返还。2、上述付款由乙方填写工程结算款，经监理部负责人、甲方工程部签证确认甲方财务负责人审批同意后七日内付讫。八、技术要求和设备、材料1、乙方进场的材
10、料的质量必需符合设计要求，符合国家、地方有关质量技术标准、标准的要求。必需附有出厂合格证和质量保证书。必需符合本合同主要材料清单约定的品牌、规格、产地的要求。必需由甲方工程部、监理部负责人验收、核对、签字认可前方可投入运用。不在上述要求范围内的材料、不得进入现场。2、乙方如在施工中运用不符合设计要求、本合同要求以及相关标准要求的设备材料，甲方、监理方有权制止施工和要求乙方撤除重建并担当所发生的费用。因此延误的工期不得顺延。3、乙方应对进场的设备、材料妥当包装和保管，由于保管不当造成的损坏、失窃等损失由乙方负责。九、质量验收标准与质量保证期质量验收标准按国家建设部?建筑装饰工程施工验收标准?规定
11、，及省、市建委、消防部门规定的标准执行。质量保修期两年。保修期内乙方免费更换或修理因材料或施工不良发生的任何质量问题(不包括人为因素损坏)。修理响应时间不超过24小时，问题解决时间在一个工作日内(重大问题可另议)，每超过一天，那么按500元/天惩罚，罚金在质保余款中扣除。十、工程变更双方按如下方法确认工程变更：1、甲方出具的变更，应提前3天以书面形式向乙方出具变更通知。涉及到工程承包总额增减的，按实际发生额增减承包总额。2、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更、材料的增减、换用，须经甲方确认同意，方可实施。未经甲方同意，乙方擅自更改材料品牌、数量、厂家而造成返工由乙方担当一切损失
12、费用，并赔偿甲方的相关联损失，工期不予顺延。十一、甲方责任与义务1、向乙方供给必要的土建施工图纸和文档资料。2、组织技术交底。3、供给乙方施工用电、用水至施工现场。4、监管设备、材料和施工质量，刚好办理隐藏工程验收。5、按合同约定时限向乙方支付工程款并刚好办理工程结算。十二、乙方责任和义务。1、工程施工期间，不得拖欠民工工资和材料供货商货款。2、自觉接受甲方和监理人的管理，按本合同规定的质量和进度要求完成工程施工。乙方施工用水、电须装表计量，并担当费用。3、施工期间应允许其他专业施工队伍跟进施工，并应主动协作和供给便利。4、自行解决施工人员办公与生活设施。工程验收合格后，其施工设备、人员无条件
13、撒离，不得以任何缘由滞留占用甲方场地和房屋。5、确保平安、文明施工。如施工中发生平安事故，一切经济损失、法律责任均由乙方负责。6、刚好协作其他专业做好预留预埋。如造成其他专业停工、窝工、成品、半成品损失，全部费用由乙方方担当。十四、违约责任乙方未按合同工期完工，按100元/天向甲方支付延误工期违约金。如乙方的材料、施工质量达不到验收标准，乙方必需无条件整改或返工，由此而给甲方造成关联损失的，由乙方负责赔偿。十五、合同争议的解决合同执行过程中的争议或纠纷，首先由甲、乙双方协商解决。协商不成时，可向项目所在地地人民法院诉讼解决。十六、其他1、为便于施工现场管理，甲方委派为现场代表，监理公司委派为现
14、场代表。乙方委派为现场代表，联系处理施工现场的日常工作。2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。经双方法定代表人或托付代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。本合同未尽事宜，双方可通过协商，订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日施工合同 篇3发包人甲方： 天津联发精密钢铁承包人乙方： 江苏省建工集团天津公司依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，鉴于天津联发精以下简称为“承包人 双方就天津联发精密钢铁一期主厂房设备根底工程事项经协商达成一样，订立本
