《水电安装施工协议.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电安装施工协议.doc（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程劳务承包合同发包方：江苏中阳建设集团有限公司徐工沈阳6S旗舰店项目部 （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）甲方承建徐州工程机械集团有徐工集团沈阳工程机械有限公司6S旗舰店建设项目工程,在平等自愿的原则下，乙方自愿承接该工程的劳务部分。根据工程的具体情况，依据合同法、相关法律法规、定额以及市场行情，结合本公司对劳务用工的管理，为明确责任，确保工程的安全、质量、工期及文明施工，双方达成如下条款以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：徐工集团沈阳工程机械有限公司6S旗舰店建设项目2、工程地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈辽西路159号二、承包内容及方式承包内容：水电安装工程量清单所含施工图
2、全部内容。承包方式：包人工、辅材和机械。三、合同价款暂定合同价合同：180万元（不含税） 金额(大写)： 壹佰捌拾拾万圆整四、工程质量符合设计及国家相应规范要求的合格标准，符合消防、质监、建设、监理、设计及总包竣工验收要求，符合招标文件要求。五、工程工期开工日期： 竣工日期： 合同工期： 200天。延误节点工期，拖延一天，罚款1000元，以此类推，并应承担工期延误造成其他班组经济损失等一切费用。延误总工期执行甲方与建设单位施工合同工程进度罚款相应条款。六、甲方责任1、将施工用水、电接至现场，提供材料堆放场地及生活住所60m2。2、提供施工图纸及招标文件，进行施工技术交底和质量监督。3、督促乙方
3、做好安全生产和文明施工的管理。4、落实施工进度计划执行情况，下达施工任务单。5、乙方未按照质量、安全、进度、现场管理及合同条款等要求施工，甲方有权令其退场，解除协议，不予结算并追究由此引发的全部损失。6、因甲方原因造成的工期延误，乙方工期顺延。7、未尽事宜按项目部施工现场管理规定执行。七、乙方责任1、乙方必须配备专业人员和管理人员，特殊工种和各种机械操作必须由专人负责，持证上岗，自备安全防护及劳保用品。2、严格按照施工图纸、招标文件、现行规范要求进行施工，确保施工质量达到设计和竣工验收要求。按要求提供材料使用计划、编制施工技术资料，承担自身原因引起质量问题而造成的一切损失。因乙方施工质量问题造
4、成返工的工期不顺延，同时甲方将对乙方进行返工造价双倍罚款并追究给甲方带来的其他损失。3、严格按照经甲、乙方同意的施工进度计划执行，承担自身原因引起工期拖延而造成的一切损失。如因自身组织不力未能按计划完成，甲方将按情节轻重给予处罚并有权扣留相应工程款以弥补损失，乙方应无条件服从。4、强化职工安全生产和文明施工的知识教育，做到安全生产无事故。乙方人员在施工期间发生的施工现场内外和非工作时间发生的所有安全事故由乙方负责，产生的所有费用由乙方自理与甲方无关，同时追究乙方给甲方带来的损失及负面影响责任。5、施工期间必须服从建设、监理、甲方项目部的管理，遵守项目部施工现场管理规定，因违反规定造成建设或监理
5、对甲方罚款的，甲方将对乙方进行双倍处罚。6、负责承包内容的工程竣工验收，提供竣工验收资料，提供竣工决算，配合决算审计。7、未尽事宜按项目部施工现场管理规定执行。八、结算办法1、乙方按照甲方的投标书人工费、机械费、辅材费包死，不计取其他费用。以上造价含完成承包内容及乙方责任工作等所发生的所有费用（包括人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、各项施工措施费、安全文明施工措施费、职工保险费等除税金外各项费用）。安装主材由甲方负责提供，乙方负责保管，乙方除按照采购价格计取1%的材保费外不计取其他费用。乙方使用甲供材料超出定额用量部分全部由乙方承担，甲方按照投标价格增加20%的管理费从乙方工程款中扣除
6、，节约部分利益甲乙双方按照5：5的比例分配。2、付款方式：按照工程进度月进度付款，工程安装结束付至80%，消防及竣工验收合格、竣工验收资料交齐后，提交已完工程量清单，经甲乙双方核实签字确认，扣除各种费用、罚款，经甲方代表签字后支付至结算价款的95%，质保期满后扣除维修费用余款一次性付清。九、工程资料与工程验收1、乙方应设立专人负责工程资料的收集与整理，确保工程进度与资料整理同步。分公司将定期、不定期派专人进行资料检查，凡查出有严重缺失或滞后的，每次处罚 500 元；因工程资料收集整理影响工程验收的，乙方承担全部责任。2、乙方应及时做好工程验收（特别是隐蔽工程）与评优的各项准备工作，重要分部分项
7、工程验收、主体验收、竣工验收、当地行政主管部门重大检查、工程评优质量验收等必须提前通知分公司安排相关人员参加，如造成消极不良影响的责任由项目负责人自负。3、工程竣工验收后贰个月内乙方应向甲方提供完整的竣工图及竣工资料各壹套，其中：分部工程、单位工程质量验收记录必须是原件。十、其他事项1、乙方必须做到守法经营、诚实履约、文明施工和标准化管理，不得做有损公司信誉的事情，凡以本工程名义发生的一切民事、刑事法律责任均由乙方承担。2、项目部人员必须是在册职工且特殊工种持证上岗率100%，身份证、务工证、暂住证、劳动计酬手册或职工工资发放表等证件必须齐全。严禁项目部私自进行工程转包和非法分包，分公司一经发
8、现，除对乙方进行严厉的经济处罚和终止协议外，对转包队伍和外地民工进行彻底地清理、清退，所发生的一切费用和损失均由乙方自负。3、乙方在施工中按公司制订的质量、工期、安全、文明、标化管理措施实施。同时，生活区、施工区的管理必须达到文明工地标准；如因乙方的责任影响到项目目标的实现，其责任由乙方承担。4、乙方每月25日前及时向甲方上报本月工程进度、月完成工作量及下月计划完成统计报表，按规定派人参加分公司有关工作会议。5、乙方在施工过程中，如工程质量、安全、工期等方面不能满足本协议约定的要求，甲方有权责令项目部限期整改。如限期整改无效，甲方有权无条件终止协议，另派施工队伍进场，由此造成公司的经济损失由乙
9、方承担。6、工程保修：执行公司与业主施工合同中签订的保修条款精神，否则因工程保修所发生业主对公司的投诉、处罚等后果均由乙方承担；同时，甲方也视情况轻重予以处罚。7、乙方必须认真协助甲方开展现场各项管理工作，不得擅自离开工地，如确有事需要外出，应事先向甲方请假，并按排一名负责人负责现场的一切事务，否则，甲方处乙方每人每次500元。8、本责任协议于工程保修期满并与业主结清所有帐款时终止（同工程合同）。9、甲方抢工期时，乙方必须保证及时补充工程所需足够的人员、机械，否则甲方有权通过其它途径解决人员和机械，并按市场单价的双倍从乙方工程款中扣除。农忙、节日期间，必须保证工期，不得减员。乙方以未付工程款作
10、为履约保证金，金额伍万圆。此保证金作为工程质量、工期、安全及人员稳定的履约保证，工程完工后退还，履约保证金的执行期限为从开工至竣工验收合格。10、本工程甲方与建设方签订的建设工程总承包合同合同条款作为本合同的附件，总承包合同的条款施工单位应承担的责任与义务乙方应无条件全面履行。总承包合同的条款中施工单位应承担的责任与义务与本建设工程施工承包合同乙方应承担的义务和责任有矛盾的之处，按本合同条款约定为准。11、在履行合同过程中产生争议时：请徐州市仲裁委员会调解，仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。12、本责任书一式叁份，甲方贰份、乙方壹份，经双方签字后生效并具有同等法律效力。未尽事宜双方协商。十一
11、、合同生效合同订立时间： 2012 年11 月 15 日本合同双方约定： 签字或盖章生效。总包单位： 施工单位：委托代理人： 委托代理人： 安全生产协议甲方： 江苏中阳建设集团有限公司徐工沈阳6S旗舰店项目部 乙方： 乙方承包甲方承建的徐工集团沈阳工程机械有限公司6S旗舰店建设项目的施工，经双方协商达成以下协议：1、乙方在施工过程中必须严格遵守国家有关法律、法规及甲方、建设方安全管理制度，服从甲方及建设方、监理方的日常安全管理，严格按照施工规范、设计要求及报请过的施工方案施工。2、实施特种作业时，乙方施工作业人员必须持有效资格证上岗，安全措施方案须按照施工规范要求，报请甲方、建设方安全部门、监
12、理方和乙方共同确认后，方可实施。3、施工时危险部位要有警示，危险操作要提前报告、做好监护，且乙方必须按规定进行施工。4、乙方使用的设备、设施、工具必须完好，达到本质安全要求。如有安全隐患应立即停止使用并及时报告。5、乙方对施工人员的安全负责，安排具体人员负责安全管理并进行现场监控。6、乙方在施工现场发生的所有事故由乙方负全责，承担所有费用，与甲方无关。乙方应制定必要的应急救援预案。7、乙方因施工不当造成甲方或第三方伤害或财产损失，乙方负全责并承担所有费用。8、若出现安全事故，甲方将追诉乙方给甲方造成的不良影响及承担所发生的全部费用。9、未尽事宜按甲方与建设方签定的施工合同和安全生产管理协议执行。10、本协议双方签字后生效。甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日
