《天津市建设工程机械租赁合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津市建设工程机械租赁合同.docx（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、.天津市建设工程机械租借合同（JF-2009-006）承租人：出租人：合同编号：签订日期：天津市建设管理委员会天津市工商行政管理局Word文档.填写说明1、本合同合用于我市行政地区内建筑工程机械租借。2、合同当事人订立本合同前，须仔细磋商合同条款，合同一经署名或盖印即生效（当事人还有商定的除外），本合同任何条款的更改须经两方磋商一致后，签字或盖印确认。3、合同应该用钢笔、毛笔，署名笔及打印填写，空格部分若不填写内容，应用“/”划掉。涂改之处，须经合同当事人署名或盖印确认。4、本合同不得翻译Word文档.天津市建设工程机械租借合同承租方（甲方）：（单位全称）出租方（乙方）：（单位全称）行业确认证
2、书：发证机关：依照中华人民共和国合同法建设工程安全生产管理条例的规定，遵循同样、自发和诚实信誉的原则，经甲乙两方磋商一致，就甲方向乙方租借建设工程机械的有关事宜完成以下协议：第一条租借机械名称、及租金计算与支付（依据需要可附表格）机械名称数目规格/生产设备存案租金计租借限期/租金租金金进场计划出型号厂商IC卡号算方式起止时间标准额（元）计划场日期1租金计算方式：选择以下方式之一填入上述表格“租金计算方式”栏A按月计算。不足月的尾多日租金按月租金除以30天乘以实质使用天数计算。B按日计算。Word文档.C按台班计算（合用于租期、工作量不确立，不便于按工作量计算租金的场合，如履带式或轮胎式起重机）
3、：机械每日工作小时一天工作时间按一个机械班计算。每个月日前两方确认上月实质工作台班数。D按工作量（每立方米或平方米）计算（合用于工程运输机械，如混凝土输送泵、输送车、发掘机、沥青路面摊铺机等）。每个月日前由两方确认上月实质工作量。E其余方式：2租金总数：元/大写3支付方式：4支付限期：第二条使用地址、项目名称和工作内容1使用地址：2项目名称：3工作内容：第三条租借限期（起止时间）：自年月日至年月日1每台机械租借期详见本合同第一条的表格。2因工程需要延伸租期，两方应在合同届满前日内，续签合同。3租借期满，甲方持续使用机械，乙方没有提出异议的，原租借合同持续有效，其租借限期为不按期。第四条租金计算
4、1塔式起重机、施工起落机、物料提高机、电动吊篮等。自安装检测合格之日起计算租金，工程机械租借期满，甲方通知拆掉后第二天起停止计算租金。Word文档.2其余机械从安装合格当天起计算租金。3租用挪动式施工机械，到达现场开始工作当天，即收取租金。4由乙方进行保护养护作业时，甲方应安排合理的机械维修和养护时间。每个月累计维修养护时间超出小时或天的时间部分，甲方可扣减相应时间的租金。乙方在机械工作空隙期或待工时期所做保护养护，不计算在维修时间内。第五条进场花费租借机械进场花费合计人民币元，包含：运输元；吊装元；安装元；拆卸元；甲方担当：合计元乙方担当：合计元第六条定金和其余花费1乙方是否向甲方收取定金元
5、作为执行合同的保证。两方商定乙方收取定金时，甲方应在机械进场前支付。租借期满合同停止，定金扣除对付的机械毁损，灭失补偿后，余额无息返还甲方。2机械操作和维修人员在工地吃住花费等花费由甲方乙方支付。3检查花费元由甲方乙方担当。第七条机械交接与查收1乙方向甲方移交机械时，两方应就交托机械的型号、规格、附件、数目、质量等共同查收并签订交接清单（见附表）。法律法例规定起重机械一定由具备相应资质的安装施工公司担当安装。安装Word文档.调试并检测合格才能投入使用，安装调试合格之日或检测合格之日视为乙方向甲方移交机械。2租借合同届满，甲方应该依照合同商定的时间、地址向乙方交还机械，两方应就机械的型号、规格
6、、附件、数目、质量等共同查收并签订交接清单。第八条操作、保护与维修1两方商定机械由方负责操作与保护。操作、指挥、保护等上岗人员装备应切合国家或本市法律法例的要求，也可拜托具备相应资质的专业公司担当机械的操作与保护，受托方行为视为该拜托方行为。2因故障造成机械没法正常作业的，乙方应该自接到通知时起小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起小时/日内未能修复的，自第小时 /日起免收租金直至机械恢复正常作业日止。机械故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付歇工时期的租金，维修花费由甲方支付。3两方商定每个月小时为机械正常保护养护时间，详细时间安排为：第九条两方权益义务甲方权益义务1有官僚求乙
7、方依照合同商定供给合格的机械。2有官僚求乙方依照合同商定供给机械的维修养护服务。若因乙方原因导致机械毁损、灭失或许出现故障没法使用的，甲方有权排除合同或要求乙方改换同样型号、性能的机械，并要求乙方补偿损失。3应该依照合同商定的时间、方式和金额支付租金和其余花费。Word文档.4应该为乙方供给机械出入场作业、其余保护作业的辅助和便利，按时接收乙方交托的机械。5应该为机械供给安全作业环境，负责机械设备在施工现场的看护，保护设备的安全。如因甲方原由造成机械毁损、灭失的，应向乙方补偿。6应该按操作规程、机械使用规定、合同商定管理和使用机械，不得违章或超负荷作业。7未经乙方书面赞同，甲方不得转租机械，不
8、得对机械设备进行改动。乙方权益义务1有权依照合同商定收取租金。2因甲方原由以致的机械毁损、灭失，有官僚求甲方补偿。3应该依照商定的时间、地址向甲方供给合同商定的机械，不得供给裁减、报废、查验检测不合格的机械。4应该供给法律法例规定的生产厂家、生产允许证、产品合格证等文件，需要到看管部门存案的，乙方应该供给或办理存案手续。5应该向甲方供给机械的使用环境、安全使用要求、操作保护注意事项等必需的技术资料或技术说明。6应该供给技术保障，担当租借时期的维修养护义务。7合同商定应由乙方派出随机操作人员的，派出的随机操作人员一定Word文档.持证上岗，听从甲方管理，恪守甲方各项规章制度，并应拒绝甲方提出的违
9、章指挥。第十条违约责任甲方违约责任：1不执行合同，应向乙方支付违约金元。2未按合同商定支付租金的，每逾期一日应依照元/日的标准向乙方支付延误执行违约金。凡逾期满日的，乙方有权排除合同并要求支付违约金。3未按有关法律法例规定或合同商定的方法使用机械，以致租借机械遇到损失的，乙方有权排除合同并要求甲方补偿损失。4未经乙方书面允许私自将机械转租的，乙方有权排除合同并要求甲方赔偿损失。5未经乙方书面允许私自改良或增设他物的，乙方有官僚求甲方实时恢复原状或许补偿损失。6其余乙方违约责任：1没法供给合同商定的机械或供给的机械型号和规格与合同不符，经甲方书面催告仍不可以准时执行或供给的代替机械达不到甲方要求
10、，以致合同没法执行的，甲方有权排除合同并要求乙方支付违约金元。2未按合同商定日期供给机械的，每逾期一日应依照元/日的标准向甲方支付延误执行违约金。凡逾期满日的，甲方有权排除合同并要求乙方支付违约金。但甲方未预支出入场费或保证金的，无官僚求乙方支付逾期交托违约金。Word文档.3在合同时期因乙方原由（包含乙方指派的操作、保护人员的行为，但乙方依照合同商定对机械进行维修养护得时间除外）以致机械歇工的，每歇工一天，甲方除扣减相应租金外，可要求乙方支付相当于该机械日租金%的违约金。凡歇工超出日的，甲方有权排除合同并向乙方追偿损失。4其余第十一条不行抗力一方当事人因不行抗力不可以依照商定执行本合同的，依据不行抗力的影响，可部分或所有免去责任，但应该实时见告对方，并自不行抗力结束之日起十五内向对方当事人供给证明。第十二条争议解决本合同项下发生的争议，由两方磋商解决，也可由行业主管部门调停，磋商或许调停不行的，按以下第种方式解决（只好选择一种）。1向天津仲裁委员会申请判决：2向人民法院提起诉讼。第十三条其余条款1本合同自两方署名盖印之日起奏效。本合同及附件共页，一式份，拥有同样法律效劳，此中甲方份，乙方份。2本合同附件以及合同执行过程中形成的各样书面文件，经两方签订确认后为本合同的构成部分，与本合同拥有同样法律效劳，解说的次序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。Word文档.3
