《2023工程合同2221范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023工程合同2221范文.docx（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023工程合同有关工程合同模板8篇随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，我们用到合同的地方越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合同的格式吗？以下是办公室王秘书为大家整理的工程合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。工程合同 篇1发包人(全称、四川省金金房地产开发(以下简称甲方) 承包人(全称、王隆鑫(以下简称乙方)依照?中华人民共和国合同法?及其它相关法律、法规，遵循同等、自愿、公允、诚信的原那么，甲方同意将本公司在巴中市通江县铁佛镇开发建设的一、工称概况1、工程名称：铁佛镇2、工程地点：四川省巴中市通江县铁佛镇3、建设单位：四川省金金房地产开发。二、工程承包范围：1、
2、工程承包方式：为包工包料。2、工程承包范围：四川省巴中市通江县铁佛镇3、工程承包内容为：铁佛镇4、乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖、清边捡底、碾压夯实等根底工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常施工，由此给乙方造成的经济损失由甲方负责。5、景观绿化工程、路灯安装工程中人行道、休闲走廊、绿化、广场、车站、路灯安装等工程，单价在施工时甲乙双方另行签订补充协议。三、工程计价方式1、工程量计算依据甲方供给的施工图、乙方提交的竣工图、工程联系单、现场签证和工程施工中相关文件等作为计量依据，工程量的计价方式为：6m宽道路115万元/km，9m宽道路174万元/km
3、，12m宽道路252万元/km。该发包单价为不含税单价(各种税费由甲方担当支付，因未计算在发包单价之中。2、因甲方、设计方更改设计造成分部工程工程量增加(不包括路基土石方清挖、回填、道口加宽、其余原材料涨幅超开工时10%等)，对增加局部按四川省2023年清单计价定额中的市政工程相应项目按实计取执行结算，综合单价下浮5%(不计税)。3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、员工工资、技术措施、人员机械进场、文明施工、临设等费用。四、工程工期1、本工程施工工期为：2023年11月15日一2023年8月15日，共270天。乙方必需在保证工程质量的前提下按期完成。假设因乙方缘由导致的工期延期
4、达2天以上，甲方将有权从第3天起先按每延期一天惩罚1000元，罚款最多不超过工程造价的5%。如因甲方缘由造成乙方不能正常施工，乙方所停工造成的一切费用(人工费、材料费、机械费、资金利息及相关费用)由甲方负责赔偿支付。发生以下状况的，工期予以相应顺延，给乙方所造成已完成工程量的损失的增加费用由甲方与乙方据实际状况协商定价处理。乙方并就类似状况发生3天内，就延误时间、内容和发生的费用向甲方书面提出，甲方在2日内赐予答复，逾期答复视为同意。(1)遇人力不行抗拒因素造成停工;(2)停水停电缘由造成停工的;(3)甲方未能供给施工条件或施工协作的;(4)甲方要求停工;(5)工程进行设计变更或工程量变更的;
5、(6)其他非乙方缘由造成停工的。3、如因甲方人为所造成乙方损失的由甲方完全负责赔偿，工期顺延。五、工程质量标准本市政道路工程的质量验收按现行沥青道路工程质量验收标准验收合格，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺当验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止(如甲方认定的材料出现质量问题由甲方负责。六、合同总价款：金额(大写、约叁仟伍百万元人民币)，最终合同价款，依据实际完成工作量据实结算。￥：约35000000.00元七、双方权利和义务1、甲方责任(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。(2)供给乙方要求的有关本工程的技术资料。(3)刚好帮助乙方做好有关签证工作，对乙方提交的签证报告在
6、3天内签复，3日内未签复视为甲方认可该签证。(4)负责办好施工手续，需乙方帮助的工作乙方应主动协作。(5)催促乙方做好平安管理，文明施工。(6)免费向乙方供给堆料场、道路、设备作业等场地。(7)甲方应为乙方免费供给布置临时设施的场地和临水、临电，乙方的员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方自行担当。(8)主动为乙方解除一切施工干扰，社会干扰及负责周边关系的协调。2、乙方责任(1)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、标准和设计要求组织施工，严格履行质量、平安、文明施工，工期及合同要求，确保正常施工。(2)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机
7、具设备能满意施工须要，人员调配投入安排必需合理，现场管理力气必需满意正常施工管理要求。(3)全力协作有关部门对施工现场的各项检査和监督管理等。(4)工种之间必需友好相处，相互协作，不得相互推诿扯皮。(5)乙方在施工时发生平安事故应马上组织抢救，并保护好现场，即刻上报。甲方应主动主动协作乙方处理一切事故责任，属于乙方造成的一切责任由乙方全部担当，由乙方负责一切经济责任和法律责任，甲方不负责任何经济责任和法律责任。(6)主动协作甲方工作，做好上传下达，刚好签订各级平安责任书，层层落实平安生产责任制。(7)乙方应带头遵纪遵守法律，不准违章指挥，精确把握平安、质量、进度、效益的关系，保证人员平安，施工
8、顺当进行。(8)乙方必需确保各种配备到位，并严格履行职责。八、材料供给本工程甲乙双方约定的市政道路施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行选购，各种材料进场时经甲方现场人员进行质量检验合格后签字同意方可运用，甲方检验认为不合格的应在材料进场2日内向乙方刚好出具书面看法，假设甲方逾期出具书面看法或不刚好进行验收的，视为甲方验收合格。九、质量验收甲方在收到乙方的竣工验收申请后3日内会同乙方进行质量验收。十、工程担保双方在签订合同后，乙方正式进场施工前，乙方向甲方指定银行账户缴纳100万元(大写：壹佰万元正)人民币作为合同履约保证金。履约保证金退还：该100万元保证金甲方于乙方正式完工后
9、1周内返还乙方(该项目仅为道路工程局部)，假设甲方无法提交施工场地或甲方缘由导致不能施工的和甲方未按合同约定支付工程款的，乙方已完成可施工局部，同样甲方应在1周内退还全部保证金，不计任何利息。同时甲方承诺：假设甲方不能按时向乙方支付应支任何一期工程款或拖延返还保证金，甲方应根据逾期支付金额的每日1%的标准向乙方支付违约金，并且，乙方有权要求甲方用该项目中已建成的商品房按施工同期销售价打五折给乙方作抵扣处理，直至工程款全面结清。十一、工程款支付甲方按工程施工进度付清的方式向乙方拨付工程价款：第一批工程款支付：在乙方已完成片石根底铺设项目50%时，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%。
10、;其次批工程款支付：在乙方全面完成片石根底铺设时，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%;第三批工程款支付：在乙方完成水泥碎石稳定层铺设项目50%时，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%。;第四次工程款支付：在水泥稳定层全面完成时，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%;第五批工程款支付：在完成沥青道路面层铺设的50%时，甲方向乙方支付本合同全部已完成工程量工程款的80%;在沥青面层全部完成时甲方向乙方支付下余本合同全部工程量工程款的80%;其余工程量工程款在工程竣工验收合格，甲方于一周内同乙方办理完工程结算并支付乙方的所余工程价款。上述工程款支付节点是由于甲方
11、缘由导致工程进度无法到达工程款支付节点时(无法提交施工场地或甲方缘由导致不能施工、停工时)，乙方随时有权要求甲方按已完工程量的工程款拨付和并将工程保证金的全额退还，甲方无条件进行款项支付和保证金的退还。同时甲方所支付的全部款项均汇到乙方指定账户上，在任何状况下不得变更。乙方指定账户为： 开户名 开户行开户账号十二、违约金双方约定的违约金按1万元/次处理，本合同另有约定或双方另行协商的除外。十三、合同生效1、本合同于2023年11月15日于通江县公司订立。2、合同履行过程中假设发生纠纷，双方应主动主动协商解决或请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。3、本合同一式肆份，甲方、乙方各执
12、贰份。4、本合同由甲乙双方责任人签字、盖章后即生效，工程款结清后失效。发包人：(公章) 承包人(公章)法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)身份证号： 身份证号： ： ：开户行账号： 开户行账号：2023年十一月十五日工程合同 篇2甲：乙施工责任方：甲承建之xxxxxx，现托付乙实行包工、料、机械、设备、平安生产及平安设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，详细为： 站、 区间交通设施局部工程。二、方式甲依据乙负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙进行结算
13、，但乙需向甲缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙另行缴纳。三、组织领导：1 乙必需听从甲的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、平安施工。2 乙必需确保进场人员的技术素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲许可，乙不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力气和施工队伍的稳定性。3 乙必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、工程质量以及生活、计生等工作。四、双方责任：1、甲责任：1 负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。2 负责支配乙工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预
14、决算，申请拨付工程款。3 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2、乙责任：1 严格根据施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行?施工技术验收标准?。敬重和听从业主、监理单位及甲管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保到达优良等级以上。2 强化本施工队伍的平安生产教化，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。否那么由乙担当由此产生之全部责任。3 工人进入施工现场必需穿反光背心，佩带平安帽，不穿拖鞋，做到文明、平安施工、工完场清。4 负责编制施工组织设计，由甲负责以甲名义上报各级部门审批
15、。做到肯定听从甲工程进度支配；班组长每天必需在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。5 必需保证足够的施工人员及技术力气，人数稳定，工作效率高，否那么因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙担当。6 详细施工作业中必需配备所需交通平安标记牌、平安围挡、指示牌和指示灯等交通平安设施，并且必需符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保平安、文明施工，否那么由此造成之一切后果均由乙自行负责，相关费用由乙自担当。7 乙及其施工人员必需严格遵守、执行甲制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严峻、严峻影响甲及公司声誉，甲可责令乙清场并另行支配其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙应对由此给甲造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙自行负责。8 该工程完工并移交甲前，乙应保障甲不担当任何因人
